承攬合同
發(fā)布時間:2023-06-06 承攬合同承攬合同6篇。
在現(xiàn)今逐漸信任法律的社會,簽訂合同無論是在日常生活還是工作中都是不可避免的。合同一經訂立,詳細說明了所有條件和理由。對于初接觸合同的人來說,這一切可能會讓你感到非常懊惱。因此,我們編輯經過精挑細選,為您準備了與“承攬合同”相關的材料,希望它對您有所啟發(fā),有所幫助!
承攬合同 篇1
定作人:_______________(以下簡稱甲方)
共同承攬人:_______________(以下簡稱乙方)
甲方將坐落于房屋,外墻粉刷承攬給乙方,經甲、乙雙方協(xié)商訂立如下承攬合同:
一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網,乙方工序為:清洗外墻、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網、水泥砂漿粉刷,乙方以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務,不受甲方的指揮管理,不得浪費甲方提供的材料;
二、工程價款:乙方按照甲方的要求完成工作,交付工作成果,甲方給付報酬單價為19.00元/㎡,按乙方粉刷實際面積結算;
三、工期:施工期間不得影響附近居民正常生活及工作,確保15天內完工,若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工,工期實行順延;
四、質量:應符合國家優(yōu)良工程有關標準及規(guī)范;
五、安全:乙方在施工過程中做好一切防范工作,各工種由專業(yè)人員持證施工,若發(fā)生事故,乙方自行負責,甲方不負連帶責任;
六、付款方式:甲方驗收合格后七日內一次性付清;
七、未盡事宜,雙方協(xié)商后補充,達成補充協(xié)議;
八、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字后生效,待承攬合同工程款付清后自行失效。
甲方 :___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同 篇2
承攬合同
合同編號:
簽訂地點:
簽訂時間:_______年_______月_______日
定作人:
承攬人:
經充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限
________________________
第二條 技術標準、質量要求:
第三條 承攬人對質量負責的期限及條 件:
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法:
第六條 加工物的包裝要求及費用承擔:
第七條 定作人成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結算方式及期限:
第九條 定金
定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元(定金數額不得超過合同標的額的20%)。定金交付后,承攬人違反合同的,應雙倍返還定作人的定金;定作人違反合同的,承攬人不返還定金,定作人也無權請求返還。
第十條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成,不以定作人同意為要件。
第十一條 合同的解除
1、未經定作人同意,承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規(guī)定的,定作人可解除合同。
2、合同成立后,承攬人交付完成的工作成果前,定作人可隨時變更合同,也可隨時解除合同。以上權利的行使,不以承攬人有違約行為為要件。
3、定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
4、其他條件:
第十二條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬(是/否)可以留置加工物。
第十三條 風險與侵權責任負擔
1、在承攬期間內,因不可抗力等因素而發(fā)生的風險負擔,原材料由定作人提供的,由定作人承擔風險;原材料由承攬人提供的,由承攬人承擔風險。
2、承攬人有義務妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果,因保管不善造成毀損滅失的,應當承擔賠償責任。
3、依《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條 ,承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人原則上不承擔賠償責任,但定作人對定作、指示或選任有過失的,應承擔相應賠償責任。
第十四條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 %或酬金總額的違約金。
(2)無論主要工作還是輔助工作,一旦交由第三人完成,承攬人應就第三人的工作成果向定作人負責。第三人不對定作人負違約責任。
(3)其他
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失;中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值 %的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方未履行部分酬金%的違約金。
(2)定作方未按照約定的期限支付報酬的,每延期一天,應償付承攬方延期付款總值1%的違約金。
(3)其他
第十五條 爭議的解決
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。
第十六條 合同效力
本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。
第十七條 其他約定事項:
以上條 款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議作為附件。
本合同一式份,正本雙方各執(zhí)份,副本送工商行政管理局存查。
定作人:(簽章)
承攬人:(簽章)
住所:
住所:
法定代表人:(簽章)
法定代表人:(簽章)
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托人:(簽章)
委托人:(簽章)
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
承攬合同 篇3
項目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發(fā)方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術開發(fā)合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標的技術的內容、形式:
包括開發(fā)項目應達到的技術經濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。提交開發(fā)成果可采取下列形式:
1.產品設計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術設備。
五、研究開發(fā)計劃:
包括當事人各方實施開發(fā)項目的階段進度,各個階段要解決的技術問題,達到的目標和完成的期限等。
六、技術情報資料的保密:
包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機構介紹簽訂的,應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的,應將給付定金、財產抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時,應出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當事人約定認為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項目的技術開發(fā)(該項目屬_________計劃),________經協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標的技術的內容、形式和要求:
________________________________________
二、應達到的技術指標和參數:
________________________________________
三、研究開發(fā)計劃:
________________________________________
四、研究開發(fā)經費、報酬及其支付或結算方式:
(一)研究開發(fā)經費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。
本項目研究開發(fā)經費及報酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發(fā)成本實報實銷,雙方約定如下:
(二)經費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)
①一次總付:____________元,時間:________________
②分期支付:____________元,時間:________________
____________元,時間:________________
③按利潤________%提成,期限:________________
④按銷售額____%提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發(fā)經費購置的設備、器材、資料的財產權屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。本合同的履行方式:________________________________
七、技術情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術協(xié)作和技術指導的內容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術困難,導致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風險責任由________承擔。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經約定,風險責任甲方承擔____%,乙方承擔____%.
本項目風險責任確認的方式為:______________________________
十、技術成果的歸屬和分享
(一)專利申請權:________________________________________
(二)非專利技術成果的使用權、轉讓權:______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發(fā)所完成的成果,達到了本合同第二條所列技術指標,按____標準,采用_____方式驗收,由_____方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定,違約方應當按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔違約責任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議,雙方應當協(xié)商解決,也可以請求________進行調解。
雙方不愿協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
承攬合同 篇4
綜架承攬合同
委托方:_____紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規(guī)格____數量____價格、交貨期:
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│項目│產品名稱、規(guī)│單位│ 數量 │ 單價 │ 總價 │ 交貨日期 │
││格│││(元)│(元)×├──┬──┤
│││││││一季│二季│
│││││││度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│鍍鋅│綜架1600mm以│ 只 │10萬│ 0.15 │15000萬 │5萬 │5萬 │
││上│││││││
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│ 綜條 │ 支 │100萬 │ 0.11 │110000│50萬│50萬│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│││││││││
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合計│(大寫)拾貳萬伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:通過銀行托收。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:______紡織器材廠乙方:____電鍍廠
法定代表人:(蓋章)法定代表人:(蓋章)
地址:_______地址:_______
銀行帳號:______銀行帳號:_____
____年__月__日
承攬合同 篇5
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
承攬合同 篇6
興建單位:____________(下稱甲方)
施工單位:____________ (下稱乙方)
雙方為了按時保質保量完成工程任務,雙方本著公平、誠信的原則,依照《中華人民共和國合同法》的原則,結合本工程的實際情況,經雙方自愿簽訂如下合同條款,共同執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:____________
2、工程地點:____________
3、工程內容:消防系統(tǒng)工程
4、承包施工方式:包工、包料、包驗收合格(營業(yè)前消防安全檢查合格證)。
5、合同工期:本合同簽訂由甲方通知進場之日起工(土建完工后叁天內消防系統(tǒng)工程完工)。
二、工程施工圖紙問題:
1、乙方承包設計消防圖紙。建設單位、施工單位專業(yè)技術人員確認、經湛江市公安消防局審核認可的正式施工圖為準施工。
2、施工前五天如因甲方對施工圖提出變動,應提供書面變更通知。
三、工程造價與付款結算問題:
1、消防工程包干總造價為人民幣含稅金)付款方式為現(xiàn)金或轉帳。
2、本合同經雙方簽訂后生效,甲方在三天內支付人民幣
3、工程按圖紙施工完畢后,領到合格證后兩天內付清余下的工程款。
4、工程若有增加,施工單位必須事先以書面形式告知建設單位,有關增加的工程量及費用事項以甲方簽證為準。
四、雙方責任
甲方責任:
1、負責做好施工現(xiàn)場排除障礙以保雙方安全施工的工作,具備開工條件。
2、做好施工現(xiàn)場通水通電工作,提供方便的施工環(huán)境。
3、協(xié)助乙方辦理有關消防報建手續(xù)。
4、在施工期間,由于甲方資金不足,不依時付款,造成乙方停工,其經濟損失由甲方負責,工期順延。
5、甲方指定一名代表對乙方施工進行質量監(jiān)督、協(xié)調各方面關系,并聯(lián)系有關工程事宜。
6、協(xié)助乙方做好系統(tǒng)調試及組織驗收工作。
乙方責任:
1、負責按設計圖紙的尺寸要求、技術要求,執(zhí)行有關國家規(guī)定的消防工程施工規(guī)范進行認真施工。
2、負責辦理消防工程報建、驗收手續(xù)及相關一切費用由乙方承擔;負責向甲方匯報提供工程進度情況。
3、在施工期間也要負責安全工作,如發(fā)生安全事故以情況事實分清,如是乙方造成的,與甲方無關,否則與乙方無關。
4、負責組織現(xiàn)場施工,做好整潔衛(wèi)生工作,做到文明施工。
5、確保消防工程施工質量,調試使用功能正常,達到消防驗收要求,竣工驗收時,確保通過湛江市公安消防局的驗收。
6、乙方負責協(xié)調與公安消防局的關系,解決工程疑難問題,保證做好工程報建及驗收工作。
7、乙方為甲方工程保修期限為壹年。
五、其他問題:
1、由于乙方不按設計圖紙的尺寸要求進行施工,造成返工,甲方一切損失由乙方負責。
2、因一方違約使合同不能履行,造成另一方經濟損失,由違約方承擔違約責任,并賠償因違約而造成的損失。
3、因乙方違約,合同不能履行,由乙方賠償甲方的一切經濟損失。承擔違約責任,即賠償雙倍甲方的預付工程款。
4、在施工期間因自然災害造成乙方損失,由乙方向甲方匯報實際損失情況,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
5、工程竣工未經驗收,甲方擅自投入使用,由此產生的一切責任由甲方承擔。
六、總 則:
1、本合同以雙方蓋章,法定代表人簽字后生效,至工程保修期滿付清款項時自然終止。
2、經雙方法定代表人簽訂合同生效時具有法律效力。
3、本合同未盡事宜,均按《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定辦理。如有爭議,可向乙方所在地法院起訴。
4、本合同共貳份,甲方雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
甲方代表簽名: ____________乙方代表簽名:____________
電話: ____________電話:____________
簽訂時間:____________ 年____________ 月____________ 日____________ 年 ____________月 ____________日
yjs21.cOm更多幼師資料編輯推薦
承攬合同九篇
隨著大家對于法律知識的學習,合同是當事人就某些事項約定雙方權利義務歸屬的文件,是合同履行的基礎。簽訂合同能保證在發(fā)生糾紛后有據可依,常見的撰寫合同規(guī)范有哪些呢?請跟隨幼兒教師教育網的編輯的腳步一起了解“承攬合同”,我們會時刻關注該領域的熱點話題和事件為您提供最新資訊!
承攬合同(篇1)
甲方:__________(以下簡稱甲方)
乙方:__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、甲方將_______涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價:
3、仿瓷:_______元每平方米。
4、乳膠漆:_______元每平方米。
5、墻紙粘貼:_______元每平方米。
6、清水漆:_______元每平方米。
7、我們的單價是根據實際涂漆面積計算的,造型頂的價格是按水平投影面積來計算的,也是按實際情況計算,而不是按展開面積或板材來計算。
8、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程完工驗收合格后,甲方應向乙方支付合同總價款的__%。剩余__%作為工程質保金,質保期為__個月。
三、甲方責任:
1、完成工程開工前的手續(xù),提供必要的工程地質數據和詳細的工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方要提供工程所需的資源,包括施工用水、電和庫房等必備條件,并開辟內部運輸道路,清除現(xiàn)場內的障礙物。
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方有權對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)乙方違反安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為,可采取警告、罰款等處罰措施。
6、根據工程總進度的要求,甲方項目部制定施工計劃,并對乙方進行安排和管理。乙方應服從甲方的管理和安排。
三、乙方責任:
1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導,根據現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當利用自身的設備、技術和勞動力完成本工程的全部工作,不得將工程轉包他人。乙方可以聘請其他人協(xié)助完成工程,但這些人員與乙方應建立雇傭關系。在工作過程中,乙方以及聘請的工人如發(fā)生任何財產或人身損害,均由乙方自行承擔責任。
3、乙方需確保材料的有效利用,不得浪費和破壞,并且禁止更換甲方提供的原材料;。
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質量要求:
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的'部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改,給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準,按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行,工程驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、如甲方在使用過程中發(fā)現(xiàn)工程質量問題,應及時通知乙方。乙方收到通知后,需在___天內派人員進行維修,若超過___天未進行維修的,甲方有權另請他人進行維修并由乙方承擔相關費用。
五、安全施工與檢查:
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應當遵守甲方的安全制度和施工流程,并且采取必要的安全防護措施,消除任何可能導致事故的隱患。在施工過程中,如果乙方的施工人員或其他人員發(fā)生安全事故,乙方將承擔所有責任,并承擔由此產生的所有費用。
3、施工進程中,甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任:
1、如一方違反本合同約定,給另一方造成經濟損失的,應當賠償全部損失,并支付違約金__%。
2、乙方應當在約定的時間內完成工作成果,如果沒有遇到天氣影響、停水停電和不可抗力因素,乙方不得延長工程期限。如果因為甲方原因導致工期延誤,工期會順延,并且給甲方造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為準。如果是因為乙方原因導致工期延誤,給甲方造成了損失,乙方應承擔相應的賠償金。同時,每延誤一天,乙方應根據合同總價款的____%向甲方支付違約金。如果工期延誤超過____天,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除:
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、經過雙方協(xié)商一致,本合同可以在履行過程中提前解除。
3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調解,協(xié)商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、如在合同履行過程中出現(xiàn)未盡事宜,甲乙雙方應經過協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議具有與本協(xié)議同等的法律效力。本合同共備 ____ 份,甲方和乙方各持有 ____ 份,自雙方簽字蓋章之日起生效。同時,本合同附件為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__________乙方(手?。篲_________
地址:________________地址:________________
法定代表人:_________身份證號:_________
承攬合同(篇2)
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
總則
1、甲、乙雙方經充分協(xié)商,就甲方委托乙方承接LED顯示屏工程事宜,依據《中華人民共和國合同法》。
2、甲方提出需要LED顯示屏工程,并具體說明了要求,乙方依據此合同負責設計、制作、調試、培訓和維護顯示屏等工作。甲方負責安裝和承擔工程總費用。
工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為: 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構成如下:
3、如果甲方在承攬過程中進行了要求變更,導致乙方需要增加費用或者遭受經濟損失,那么甲方需要相應地提高工程總費用或者賠償乙方因此而遭受的損失。
軟件要求
1、乙方提供一套專為甲方設計的顯示屏標準用戶軟件,該軟件可實現(xiàn)編輯圖文、控制屏幕顯示等功能,但不包括與外部數據鏈接。標準用戶軟件由乙方提供,并負責裝機調試。
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起),質保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執(zhí)行供應商的相應規(guī)定。
3、顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失,乙方可協(xié)助甲方進行解決。
4、以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
(1)顯示屏控制計算機挪作他用,由于軟件病毒等原因,破壞了顯示屏控制軟件。
(2)甲方的計算機網絡連接顯示屏時出現(xiàn)故障,導致顯示屏、計算機和軟件損壞。
(3)由于電網浪涌波動或現(xiàn)場強干擾源造成顯示屏損壞。
(4 因為人為疏忽或操作失誤,或者由于不可抗拒的外力引起的損壞,例如:液體浸泡、火災、雷擊以及其他機械破壞等造成的顯示屏毀壞。
工程費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起,甲方預付乙方工程款 %,計¥ 元, 大寫: 。
2、顯示屏從乙方公司出貨前,甲方向乙方支付工程款 計¥ 元, 大寫: 。
5、甲方在未付清全部工程費用以前,顯示屏的產權歸乙方所有??罡肚搴?。
違約規(guī)則
乙方必須根據合同要求保證產品質量,否則乙方承擔相應責任。
爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,雙方應本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。如果雙方不能自行協(xié)商解決。
附則
1、本合同經雙方簽字蓋章后成立,甲方預付工程款到達乙方指定賬號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發(fā)生變化,應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
4、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一試 兩 份,甲乙雙方各執(zhí) 一 份。
承攬合同(篇3)
經甲___________、乙____________雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:
規(guī)格:
型號:
單位數量:
單價:
金額:
交貨日期:
超欠幅度:
貨款共計人民幣(大寫)___________________________________________________
1.質量標準:____________________________________________________________
2.交貨(運輸)辦法及地點:______________________________________________
3.質量檢驗及驗收辦法:__________________________________________________
4.包裝要求及費用負擔:__________________________________________________
5.結算辦法及期限:______________________________________________________
6.原材料供應辦法:______________________________________________________
7.其他:________________________________________________________________
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失________
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)若自提產品未在約定日期內提貨,則甲方應按每日貨款千分之一的標準向乙方支付違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)如果甲方未按合同規(guī)定日期付款,應向乙方支付相應的違約金。每延期一天,違約金應為欠款總數的千分之一。
(6)對于拒絕接收送貨或代運產品的行為,需要承擔相應的違約責任和賠償損失。若因此造成運輸部門的經濟損失,還需支付違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的信息,應承擔因此造成的損失。
(8)其他_________________________________________________________________
第二點:乙方承擔
(1)若產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝與合同規(guī)定不符,甲方同意接收貨物,則應按照實際質量進行計價;若甲方不同意接收貨物,則乙方需承擔包修、包退、包換的責任,并承擔由此產生的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的。
(3)如出現(xiàn)包裝不符合合同規(guī)定的情況,需進行返修或重新包裝,并承擔相應的費用;如果甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失,應當依據實際情況予以合理賠償。
(4)如未能在約定交貨時間內完成交貨,甲方有權要求乙方支付違約金。違約金的計算方式為每延期一天,乙方應向甲方支付延期交貨部分貨款總值的千分之一。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)如果產品被錯發(fā)到錯誤的到貨地點或接貨人處,我們將會承擔額外的運雜費用,并且對于延期交貨所造成的影響也將負責任。盡管按照合同規(guī)定我們需要將產品運送到指定的到貨地點或接貨人處,但是我們會對差錯進行糾正并確??蛻糇罱K收到正確的產品。
(7)其他:
本合同一式______份。
有效期自________年____月____日到________年____月____日止。
承攬合同(篇4)
承攬方(甲方):
定作方(乙方):
雙方根據有關法律協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守執(zhí)行:
1.產品名稱、型號及規(guī)格、數量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:
┃產品名稱│型號規(guī)模│單位│數量│單價(元)│總價金額│交貨日期及數量┃
┃│││││十萬千百十元角分││││││┃
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.支付方式:在貨物發(fā)出后,供應商將提單一同交付給買方或通過郵寄方式送達給買方,買方根據供應商提供的單據進行電匯付款。
4.甲方提供產品后,乙方應派員前往甲方倉庫進行驗收。如果乙方無法派員驗收,則甲方代為進行產品規(guī)格和數量的檢驗,以符合合同要求。
5.違約責任:
6.附則:
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章):乙方(簽字蓋章):
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
簽訂日期:
承攬合同(篇5)
房屋承攬合同是民法典分則中非常重要的一種合同。下面為大家提供一份房屋承攬合同范本,希望能對大家有所幫助。
房屋承攬合同范文一
甲方身份證號為: ,現(xiàn)委托乙方進行建設工程承攬。乙方身份證號為: 。
經過雙方充分溝通協(xié)商,現(xiàn)達成以下房屋建設承包合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為 平方米,現(xiàn)將 工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中,應注重加強安全意識。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如果乙方未能按照約定工期完成工作,乙方應向甲方支付每延遲一天的違約金 元。
五、返工義務的承擔
如果在工程施工過程中發(fā)現(xiàn)建設質量問題或乙方未按甲方設計進行施工,乙方應該承擔返工責任及相關費用。
六、保修期限
1、工程質量保修期為________年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、在保修期內,如若由于非乙方施工原因導致產品出現(xiàn)質量問題,乙方無需承擔責任。但如果是由于乙方施工所造成的質量缺陷,乙方應當承擔相應的維修或賠償責任。在此情況下,甲方可要求乙方承擔維修費用或部分維修費用,并行使相應的權利。
3、為了保證乙方能夠履行其約定的義務,甲方將留置總工程款的10%作為工程質量保證金。在建筑物竣工驗收之日起一個月內,如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)任何質量缺陷,那么甲方會一次性支付剩余的工程款。在保修期內,如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)質量缺陷,那么甲方會在保修期滿后一次性支付給乙方1000元。
七、特別約定
1、未經甲方書面同意,乙方不得將建筑工程承包給其他第三方進行施工。
2、乙方應本著誠信原則,恪守施工倫理,確保甲方樓房建筑的優(yōu)質品質。
八、違約責任
若一方違約,對方有權解除合同,并要求違約方承擔相應責任:。
1、執(zhí)行本合同相關違約約定。
2、賠償方應當承擔守約方所遭受的全部經濟損失,經濟損失包括但不限于直接經濟損失以及實現(xiàn)權益所需的合法費用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設方(甲方): 承攬方(乙方): ________年____月____日
房屋承攬合同范文二
甲方:
乙方:
在房屋建設過程中,甲乙雙方遵循《民法典》和《建筑工程承包合同條例》的原則,經過友好協(xié)商并充分考慮實際情況,達成以下自愿協(xié)議。
一、工程概況:
甲方計劃在縣城中心區(qū)新建一棟三層帶尖子的住宅樓,現(xiàn)已與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定委托乙方承建。具體合作事宜如下:
1、房屋主體結構施工,內墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛(wèi)生間(包括
一、
二、
三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須于________年____月____日前完工。
3、甲方承擔建筑工程所需的鋼筋、水泥、沙子、磚塊、地板磚、陶瓷磚的采購責任。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設采用費用包干的方式。
2、按實際修建面積計算,房屋的建筑總面積以每平方米240元的價格為標準。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
當所有工程完成后,經過甲方驗收合格后,應付清余下工程款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;
四、法律責任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自________年_ ____月 ____日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章) ________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《民法典》、《建筑法》的有關規(guī)定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、施工計劃及準備:根據甲方提供的設計圖紙,我們將采用磚木結構進行施工。在此基礎上,我們將使用1616mm(臥室)和1416mm(客廳)雙層雙向的板面鋼筋,并每平方米使用一包425水泥進行打板。同時,在墻體施工中,我們將使用磚粉墻材料,每二車(施工車)加一包325水泥。地梁的規(guī)格為300*400mm,使用4根Ф16鑼紋鋼。打板的厚度按設計要求進行施工。
一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、根據圖紙進行外觀施工,包括安裝門窗和外墻磚等。經過討論決定將原本計劃使用鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、每平方米實際板面積單價為540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整,整棟房屋外加價格為三萬五千六百元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須嚴格遵守安全施工規(guī)范和技術要求,采取有效的安全防護措施,確保施工過程中不發(fā)生任何事故,并承擔相應的責任。如因乙方原因造成的事故,甲方將不承擔任何責任。
十、本協(xié)議共有兩份,甲方和乙方各持一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話: ________年____月____日
返
承攬合同(篇6)
承攬合同是民法典分則中重要的合同,那么房屋承攬合同怎么寫呢?以下是在小編為大家整理的房屋承攬合同范文,感謝您的欣賞。
房屋承攬合同范文一
甲方身份證號為: ,現(xiàn)委托乙方進行建設工程承攬。乙方身份證號為: 。
經過雙方充分溝通協(xié)商,現(xiàn)達成以下房屋建設承包合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為 平方米,現(xiàn)將 工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中,應注重加強安全意識。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如果乙方未能按照約定工期完成工作,乙方應向甲方支付每延遲一天的違約金 元。
五、返工義務的承擔
如果在工程施工過程中發(fā)現(xiàn)建設質量問題或乙方未按甲方設計進行施工,乙方應該承擔返工責任及相關費用。
六、保修期限
1、工程質量保修期為 年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、在保修期內,如若由于非乙方施工原因導致產品出現(xiàn)質量問題,乙方無需承擔責任。但如果是由于乙方施工所造成的質量缺陷,乙方應當承擔相應的維修或賠償責任。在此情況下,甲方可要求乙方承擔維修費用或部分維修費用,并行使相應的權利。
3、為了保證乙方能夠履行其約定的義務,甲方將留置總工程款的10%作為工程質量保證金。在建筑物竣工驗收之日起一個月內,如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)任何質量缺陷,那么甲方會一次性支付剩余的工程款。在保修期內,如果乙方施工的工程沒有出現(xiàn)質量缺陷,那么甲方會在保修期滿后一次性支付給乙方1000元。
七、特別約定
1、未經甲方書面同意,乙方不得將建筑工程承包給其他第三方進行施工。
2、乙方應本著誠信原則,恪守施工倫理,確保甲方樓房建筑的優(yōu)質品質。
八、違約責任
若一方違約,對方有權解除合同,并要求違約方承擔相應責任:。
1、執(zhí)行本合同相關違約約定。
2、賠償方應當承擔守約方所遭受的全部經濟損失,經濟損失包括但不限于直接經濟損失以及實現(xiàn)權益所需的合法費用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設方(甲方): 承攬方(乙方):
年 月 日
房屋承攬合同范文二
甲方:
乙方:
在房屋建設過程中,甲乙雙方遵循《民法典》和《建筑工程承包合同條例》的原則,經過友好協(xié)商并充分考慮實際情況,達成以下自愿協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,1、房屋主體結構施工,內墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從20__年 月 日開始動工,至20__年 月 日竣工。
3、甲方承擔建筑工程所需的鋼筋、水泥、沙子、磚塊、地板磚、陶瓷磚的采購責任。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設采用費用包干的方式。
2、按實際修建面積計算,房屋的建筑總面積以每平方米240元的價格為標準。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
當所有工程完成后,經過甲方驗收合格后,應付清余下工程款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;
四、法律責任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自20__年_ _月 _日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
年 月 日 年 月 日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《民法典》、《建筑法》的有關規(guī)定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、根據甲方提供的圖紙,本工程采用磚木結構進行施工。板面鋼筋間距分別為1616(臥室)和1416(客廳),雙層雙向。每平方米打板需使用一包425#水泥,并采用磚粉墻進行處理,每二車(施工車)需加入一包325#水泥。地梁需使用4根Ф16鑼紋鋼,規(guī)格為300400。打板厚度分別為第一、二層120mm,第三層80mm,然后在其上鋪設琉璃瓦。
四、根據圖紙進行外觀施工,包括安裝門窗和外墻磚等。經過討論決定將原本計劃使用鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、每平方米的單價為540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整,根據實際板面積計算。此外,整棟房屋需要額外支付3萬5千6百元人民幣。
七、工期在20xx年9月30日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須嚴格遵守安全施工規(guī)范和技術要求,采取有效的安全防護措施,確保施工過程中不發(fā)生任何事故,并承擔相應的責任。如因乙方原因造成的事故,甲方將不承擔任何責任。
十、本協(xié)議共有兩份,甲方和乙方各持一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
年 月 日
承攬合同(篇7)
定作人(以下簡稱甲方):_________
安裝地點:_________
現(xiàn)住所地址:_________郵政編碼:_________
身份證號碼:_________聯(lián)系電話:_________
承攬人(以下簡稱乙方):_________
營業(yè)執(zhí)照號:_________注冊地址:_________
法定代表人:_________聯(lián)系電話:_________
本廚房設計師:_________聯(lián)系電話:_________
安裝負責人:_________聯(lián)系電話:_________
依據我國法律法規(guī)以及整體廚房行業(yè)標準,結合本廚房的實際情況,甲方和乙方在自愿、平等、公正、誠信的原則下達成本合同并共同遵守,以保障消費者權益。
第1條付款方式
1.1合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據,具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者(_________)方式支付。
1.2當甲方預約乙方整體廚房展示廳上門設計時,需要支付一定的設計定金。行業(yè)慣例為合同總價款的百分之_ _%,相當于人民幣_ _ _ _元。如果由于甲方原因未能在乙方出具設計方案后進行定制,那么定金將作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;但是如果甲方決定定制,則設計定金將轉化為貨款,甲方只需支付余款即可。
1.3由于整體廚房產品屬于個性化定制產品,廚房生產廠家需要根據定單進行物資采購、加工生產,因此整體廚房須付齊全款后方可定做。
1.4鑒于整體廚房產品都是根據客戶的個性化需求定制的,生產過程一旦開始,貨款就不能退回,所以整體廚房產品不支持退換。但是,如果乙方的廚房產品未能符合《家用廚房設備》(gb/t18884.4-_________)中6.5條的規(guī)定,并且在合同約定的90天內沒有做好整改工作,或者法律明確規(guī)定需要退換貨的情況下,乙方應當承擔相應的責任,給予退換貨服務。
第2條交貨日期/安裝日期
從甲方確認方案并交齊全款(或者交付總價款的_________%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨周期。
買方需一次性付清全款,賣方開始制作的日期為____年___月___日,預計交貨日期為____年___月___日。安裝日期為交貨后三天內。
第3條服務范圍
3.1整體廚房的配置需符合甲方的要求,具體明細以乙方訂貨系統(tǒng)中的訂單為準。雙方需在訂單上簽字確認。
3.2整體廚房服務內容:乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務,并負責本合同項下的售后服務保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證,也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
第4條工程配合
確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。
4.2建議甲方按照設計師的建議,首先進行廚房的基礎工程改造。改造完成后,甲方需提供自購部品的實物和尺寸給設計師,以便設計師在圖紙上確認并確定最終的設計方案,同時進行復測。在甲方交齊全款(或總價款的__%)之后,乙方將根據訂單安排生產。\n為避免交叉施工對廚房造成損壞,建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進行整體廚房的安裝。同時,建議甲方與乙方的設計師保持溝通,以確定最合適的安裝時間。
4.3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應購買有信譽保證廠家的產品,并要求其經銷(服務)商提供服務,同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;
4.4為了確保施工質量,甲方應向乙方提供必要的施工條件。乙方需按照設計方案圖紙和相關標準進行施工,如需現(xiàn)場調整方案,應經甲方同意并由乙方承擔調整費用。在安裝過程中,乙方要對廚房現(xiàn)場設施和成品進行保護,并實施試機演示和使用講解。最后,乙方要參加竣工驗收,確保施工達到預期效果。
4.5施工安全等重要事項約定:
(1)甲方有義務向乙方提供詳盡的墻體結構、水、電、氣管線的位置和走向等信息,并遵從乙方在技術方面的指導建議。如果甲方未履行此義務,導致施工安全事故、返工或影響使用后果等問題,甲方應承擔相應的責任。
(2)整體廚房施工前的地面應當是已經由房屋建筑開發(fā)商或者裝飾公司做好防水處理的,并不會因此在使用過程中滲漏水影響臨近用戶生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質量與安裝必須合格,并應由建筑開發(fā)商、裝飾公司提供相關的服務與質量保證。
(3)乙方如違反相關安全操作規(guī)程和消防條例,在施工過程中發(fā)生安全事故或火災,應負責賠償一切經濟損失。
第5條驗收交接與保修
5.1整體廚房以雙方確認的設計方案圖紙及驗收交接單注明的技術標準(未盡標準見《家用廚房設備》gb/t18884-_________中相關標準)為評定驗收標準。
5.2所訂購的貨物應與產品手冊相符,但手冊中的照片效果僅供參考,實物可能存在一定誤差。展示樣品也可能與實物存在差異。甲方訂購時必須依據系統(tǒng)訂購單上注明的要求為準。如果由于技術進步需要,生產廠家對產品進行升級或更新,乙方應在交付時提供最新的升級或更新產品。
5.3在整體廚房的安裝現(xiàn)場,我們會根據具體的工況來進行組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖等工作。同時,我們也會進行開箱驗貨和提前預裝等工作,以確保整個安裝過程符合正常的規(guī)范要求。在進行局部調整時,我們會盡量不影響正常使用,并且不改變最基本的設計方案。這些都是我們安裝整體廚房中必須遵守的標準規(guī)范。
5.4為了避免裝修施工和整體廚房安裝之間的糾紛,需要在整體廚房完工當天,甲方親自到場或指派代理人與乙方一同進行驗收,并辦理驗收交接手續(xù)。這是非常必要的步驟,以確保雙方都能達成共識,避免日后出現(xiàn)不必要的問題。
5.5乙方對整體廚房櫥柜部分保修兩年(家電按照家電三包規(guī)定執(zhí)行);乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修壹年并只承擔相應責任,對本合同外的部件不提供服務與質量保證。甲方需要乙方提供合同內產品的保修服務時。
5.6針對保修期已過或非保修項目,以及銷售時出現(xiàn)性能故障(非外觀缺損)但已被乙方修復的樣品或其他降價商品,乙方提供收費維修服務,按照企業(yè)內部標準進行維修,并向甲方開具發(fā)票或收據。
5.7整體廚房主要部件(臺面、柜體、門板、把手、非易損功能件)自購買之日起五年內一般使用同品質材料維修(臺面與門板等維修可能存在一定色差);由于產品存在更新?lián)Q代與不斷技術更新的可能性,超出保修期后甲方可能需要重新選擇換代產品維修。
5.9下列情況屬于整體廚房產品在目前技術條件下的正常偏差,不屬于不合格項:
(1)人造石臺面板采用樹脂材料等聚合而成,因受運輸及客戶房間開度尺寸的影響,臺面需做現(xiàn)場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理。
(2)鑒于目前行業(yè)的技術水平和材料的限制,人造石臺面板在使用過程中可能出現(xiàn)少量自然裂紋現(xiàn)象,裂紋后采取粘接修補的方式進行修復;因人造石臺面板的特性,維修后可能存在一定色差。
(3)人造石臺面板在墻面平直情況下與墻面之間應留有2-5mm以內間隙保證伸縮需要。另為安裝和通風的需要,以及在墻體不平整情況下。
第6條違約責任
6.1有證據證明:由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按實際付款金額的2‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準,但最高不超過該套廚房的成交價格。
6.3有證據證明:因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的,甲方可不承擔責任。但由于甲方原因導致乙方返工或多次上門的,返工或多次上門所產生的一切費用。
6.4因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的超過60天的,從第61天開始甲方應向乙方支付倉儲保管費用等違約金。
6.5因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的不超過2年的,乙方要保證貨物的齊全完好,如發(fā)生損失,責任由乙方承擔;保管期超過2年,合同標的發(fā)生產品質量問題的(結構性質量問題除外),乙方不承擔責任,只需保證貨物齊全,而且產品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年,乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務的情況下,乙方有權按照《中華人民共和國_____》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規(guī)定將甲方財產作留置處理。留置后所得不足以支付倉儲保管費的,甲方仍需補齊。
6.6在安裝過程中,乙方應當注意保護現(xiàn)場設施和廚房產品,防止造成任何損壞。如若不慎造成損壞,乙方應當承擔修復或賠償的責任。
6.7如果甲方需要確認訂購單與待驗收的廚房產品,可以選擇適當的方式或直接聯(lián)系乙方業(yè)務人員進行核對。如果在驗收交接時或驗收后有證據表明乙方出現(xiàn)以次充好、偷換材料等違約行為,乙方應承擔相應的違約責任。除非無償修復或更換該不合格部分的材料,乙方還應賠償甲方該部分不合格材料付款金額的2倍作為違約金。
6.8
第7條合同糾紛解決方式
甲乙雙方在履行本合同時所發(fā)生的一切爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成時提交合同履行地消費者協(xié)會調解。調解不成時可選擇如下方式解決(在所選擇的括號內打√,如選擇_____。
※提交______________委員會_____
※依法向人民法院起訴
第8條其它約定
如果雙方簽訂了交接單,甲方提出產品存在外觀缺陷或數量誤差,但無法證明是乙方的責任,那么甲方應當承擔相應的責任。如果甲方能夠證明是乙方造成的問題,乙方需要修復或補足,并不承擔違約責任。如果乙方拒絕修復或修補,那么將承擔違約責任。
雙方簽署(蓋章)后,本協(xié)議生效。未經雙方協(xié)商一致,任何涂改無效。如有必要增加約定內容,應進行補充,并保證補充條款不與法律法規(guī)相沖突。本合同一式三份,甲方保留一份,乙方保留兩份。
第10條_________。
定作人(簽章):_________承攬人(簽章):_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
代理人:_________代理人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
附件
1、承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。本承攬合同適用《_____》分則第十五章的規(guī)定以及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定。
2、本合同適用于各整體廚房制造商、經銷商與消費者之間就\"整體廚房\"的銷售、安裝、服務等事宜達成共識時所采用的文件。
3、在簽訂本合同前,消費者應認真閱讀并充分理解合同中的各項條款。特別是對于下劃線標出的條款,更應當認真理解其含義。一旦簽訂合同,即表示雙方對合同中的條款均無異議。
4、雙方當事人親筆添加的條款具有較高的法律效力,而在合同中提前印制的條款則效力稍低。此外,補充的條款也會比提前印制的條款具有更高的效力。
如技術標準、保修承諾等。
6、本合同一式三份,當事人可以根據需要適當增加份數。
7、本合同應當使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。
8、本合同由本公司指定印刷企業(yè)印刷、發(fā)行,本公司負責解釋。未經本公司授權,任何單位或個人不得擅自復制、轉載、出售和傳播本合同內容。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同(篇8)
甲方:________
乙方:________
依照《_____》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
甲方委托乙方負責建德市檔案館遷建工程中250KVA變配電受電的任務。具體事宜雙方協(xié)商達成如下條款:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。
2、乙方在采購所有電氣設備和原料時,應當選擇國家定點廠家進行采購,并確保所采購的產品符合國家相關的質量和技術標準要求。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)
(2)工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收:
1、根據工程施工要求,甲方需在施工前滿足土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路通暢等),并保證自建附屬工程質量以為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在20________________年_______月_______日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方應當在施工期間嚴格遵守安全規(guī)定,文明施工,杜絕違章和野蠻施工行為。如因違規(guī)操作或不當行為造成的意外事故和損失,由乙方承擔全部責任。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)________
代表:________
乙方:(蓋章)________
代表:________
承攬合同(篇9)
使用說明
1.承攬合同是定作人要求承攬人完成特定工作并提供相應的成果,而定作人則支付報酬的合同。該合同適用于《中華人民共和國合同法》中第十五章的規(guī)定以及其他相關法律法規(guī)。
2.本合同適合于各整體廚房生產商、經銷商與消費者就“整體廚房”的購銷、安裝、服務等事宜,達成一致意思表示時使用。
3.消費者對本合同中的條款應當認真閱讀和理解,尤其是對有下劃線的條款要做到真正理解,合同一旦簽訂即視為當事人雙方對合同條款無異議。
4.合同中雙方當事人手寫體條款的效力高于印刷體條款的效力,補充條款的效力高于事先印刷條款的效力。
5.提倡各整體廚房生產商、經銷商以高于本合同之標準向消費者提供更高標準的服務,如技術標準、保修承諾等。
6.本合同一式三份,當事人可以根據需要適當增加份數。
7.本合同應當使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。
8.本合同由青島市工商行政管理局統(tǒng)一指定印刷企業(yè)印刷、發(fā)行,由青島市工商行政管理局負責解釋。
協(xié)議條款
合同編號:_____________________
簽訂地點:_____________________
簽訂時間:_____________________
合同雙方當事人:_______________
定作人(以下簡稱甲方):_______
安裝地點:_____________________
現(xiàn)住所地址:___________________ 郵政編碼:______________________
身份證號碼:___________________ 聯(lián)系電話:____________________
承攬人(以下簡稱乙方):_______
營業(yè)執(zhí)照號:___________________ 注冊地址:______________________
法定代表人:___________________ 聯(lián)系電話:______________________
本廚房設計師:_________________ 聯(lián)系電話:______________________
安裝負責人:___________________ 聯(lián)系電話:______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合整體廚房企業(yè)標準和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,達成本合同并共同遵守。
第1條 付款方式
1.1 合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據,具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者方式支付。
1.2 甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金,行業(yè)慣例為合同總價款的____ %,(人民幣____ 圓),乙方登門出具設計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的,設計定金轉化為貨款,甲方只需交納余款。
1.3 由于整體廚房產品屬于個性化定制產品,廚房生產廠家需要根據定單進行物資采購、加工生產,因此整體廚房須付齊全款后方可定做。
1.我們的整體廚房產品都是根據客戶的個性化需求定制生產的,因此一旦客戶下單,貨款將無法退回,同時我們也不接受退換貨。但是在符合《家用廚房設備》(GB/T18884.4-20_)中6.5條規(guī)定的情況下,如果判定產品質量不合格且乙方在合同約定的90天內未能進行整改,或者在其他法律明確規(guī)定應退換貨的情況下,乙方將給予客戶相應的退換貨服務。
第2條 交貨日期/安裝日期
交貨日期:整體廚房屬于定制產品,精細化制造與諸多服務環(huán)節(jié)需要較長周期;而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內,乙方免費為甲方運輸合同內產品(除折價樣品和喬遷外)。
在甲方確認方案并交齊全部款項(或支付總價款的___%)以及廚房尺寸測量符合要求的前提下,乙方將下達生產定單并按以下時間表進行最短交貨周期。(下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市的最短交貨周期,其他地區(qū)將順延2-3天。在節(jié)假日期間,生產周期將適當順延。)
序號
地區(qū)
交貨周期
1
青島及周邊地區(qū)
________天
2
南、西南、西北、東北地區(qū)
________天
3
山東、華北、華中、華東地區(qū)
________天
4
其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆
________天
雙方協(xié)商一致后,甲方應在收到貨物后的三日內進行安裝。乙方將在約定生產周期內完成訂單,并計劃在____年___月___日交貨。甲方需在交貨后三日內完成安裝。全款將在交付貨物前交付。
第3條 服務范圍
3.1 整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細為準,甲乙雙方簽字確認。
3.2 整體廚房服務內容:乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務,并負責本合同項下的售后服務保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證,也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
甲乙雙方約定,安裝過程中甲方將提供必要的技術指導和協(xié)助,售后服務期限為一年,甲方承擔因產品質量問題所導致的維修費用。售后服務范圍包括設備故障維修、配件更換等。如有其他需要,甲乙雙方應協(xié)商解決。
因受專業(yè)限制,在設計安裝前,乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議,甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于:
第4條 工程配合
4.甲方需親自或委托代理人與乙方共同確認設計方案,包括但不限于效果示意圖、平立面圖、臺面圖等,并在現(xiàn)場進行交底。雙方確認后簽訂本合同(包含訂購單),并辦理驗收交接手續(xù)以及其他相關事宜。
4.2 乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應規(guī)范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測,同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后,己方依據訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。
4.建議甲方優(yōu)先選購乙方提供的整體廚房產品,如確需搭配其他品牌廚房部品,甲方應當選擇有信譽保證的廠家,并要求其經銷商提供售后服務,同時妥善保存保修證和發(fā)票等以獲得售后保障;如果由于該部分產品質量不良或安裝不當導致的后果與乙方無關。
4.4 施工過程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設計方案圖紙與相關標準進行施工(如由于乙方原因需要現(xiàn)場調整方案的,經甲方同意后調整并由乙方承擔調整費用),乙方安裝過程中負責對廚房現(xiàn)場設施和廚房成品進行保護。
4.5?施工安全等重要事項約定:
4.甲方應當向乙方提供詳細的隱蔽式水、電、氣線路位置和走向、墻體材料等信息,并積極聽取乙方的技術建議。如果甲方未能履行該義務,導致施工安全事故、返工或安裝后影響使用,甲方應承擔相應的責任。
4.5.2 整體廚房施工前的地面應當是已經由房屋建筑開發(fā)商或者裝飾公司做好防水處理的,并不會因此在
在使用過程中,如果發(fā)生滲漏水現(xiàn)象,甲方必須及時處理以免影響到鄰近居民的生活。甲方廚房的水電氣管線、插座等設施的質量和安裝必須符合標準,并且應由建筑開發(fā)商或裝飾公司提供相應的服務和質量保證。乙方不對以上零部件的質量問題或安裝不當造成的任何后果或連帶責任承擔責任。
4.如果因為乙方在施工過程中違反相關安全操作規(guī)程、消防條例等導致安全或火災事故的發(fā)生,那么乙方應當承擔由此引發(fā)的所有經濟損失。
第5條 驗收交接與保修
5.本項目的整體廚房驗收標準將以經雙方確認的設計方案圖紙及驗收交接單注明的技術標準為依據(如有未盡事宜請參照《家用廚房設備》GB/T18884-20_中相關標準),并按照該標準進行評定驗收。
5.2 訂購單所載明的貨物與產品手冊相對應時,手冊中的產品外觀特征為照片效果,與實物存在一定誤差,展示樣品與實物存在一定誤差;甲方訂購產品特性以簽訂的系統(tǒng)訂購單所注明的要求為準,如生產廠家為了技術進步需要,需要對產品進行升級或更新,乙方應在交付時給甲方提供升級或更新產品。
5.根據具體工程情況,整體廚房在安裝現(xiàn)場進行組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖等工作,以確保不影響正常使用和不改變最基本的設計方案。同時,在進行安裝前,還需要進行開箱驗貨和提前預裝等工作,以滿足安裝規(guī)范的要求。所有這些工作都需要經過精心的計劃和操作,以確保安裝質量和效果符合預期。
5.為了避免裝修施工與整體廚房安裝交叉導致的糾紛,甲方應在整體廚房完工當天親自到場進行驗收,或者指派代理人前來。甲乙雙方應共同進行驗收并辦理相關手續(xù),確保工程質量和效果符合標準。
5.乙方保修整體廚房櫥柜部分兩年,家電按照家電三包規(guī)定執(zhí)行。乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修一年,并僅承擔相應責任。對于本合同之外的部件,乙方不提供服務與質量保證。若甲方需要乙方提供產品保修服務,則需提供保修證、有效發(fā)票及合同(包括訂購單與驗收交接單等)。否則,乙方將按照保外收費進行處理。
5.6 對于超出保修期或非保修項目,以及乙方在銷售時性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價品,乙方提供收費維修服務,乙方按照企業(yè)收費標準收費并向甲方開具發(fā)票或正式收據。
5.整體廚房的主要部件包括臺面、柜體、門板、把手和非易損功能件。自購買之日起五年內,這些部件一般使用同品質材料進行維修。由于產品存在不斷更新?lián)Q代和技術提升的可能性,超出保修期后甲方可能需要重新選擇更先進的產品進行維修。對于安全使用要求較高的產品,如電器、經常開關的水龍頭以及上水角閥等,乙方建議甲方在超過產品壽命期后及時更換,以確保使用的安全性。臺面與門板等維修可能存在著一定的色差。
詳細的產品使用保養(yǎng)注意事項與保修政策見乙方提供的說明書與保修證及乙方公開的最新書面文件。
5.9 下列情況屬于整體廚房產品在目前技術條件下的正常偏差,不屬于不合格項:
(1) 人造石臺面板采用樹脂材料等聚合而成,因受運輸及客戶房間開度尺寸的影響,臺面需做現(xiàn)場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理,因樹脂材料的顏色變化等原因會有可見痕跡。
(2)由于當前行業(yè)普遍采用的技術和材料存在一定限制,使用人造石臺面板時可能會出現(xiàn)自然裂紋的情況。在這種情況下,我們可以采用粘接修補的方法進行維修。然而,由于人造石臺面板本身的特性,修復后可能會存在一定的色差問題。
(3)為了保證人造石臺面板與墻面之間的伸縮需要,安裝時應在墻面平直情況下留出2-5mm的間隙。此外,在安裝過程中還需考慮通風和墻體不平整的情況,因此靠墻柜體與墻面之間應保留5-15mm的間隙,以方便門板正常開啟。
(4) 其他正常的使用誤差請參考說明書及乙方公開的最新書面文件。
第6條 違約責任
6.1 有證據證明:由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按實際付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準,但不超過該套廚房的成交價格。
6.2 有證據證明:由于乙方原因造成部分貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按所缺貨物付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準,但不超過所缺貨物的成交價格。
耽誤使用是指無法進行洗滌、烹飪等基本炊事操作導致無法進行基本的用餐活動的情況,此類情況乙方按照上述標準向甲方進行一次性補償。部分貨物逾期交付但不影響基本用餐活動的、以及交接后可能出現(xiàn)的故障維修乙方只需按照規(guī)定修復即可。
6.3 有證據證明:因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的,甲方可不承擔責任。但由于甲方原因導致乙方返工或多次上門的,返工或多次上門所產生的一切費用,以及與此相關的直接責任由甲方承擔。
6.4 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的超過60天的,從第61天開始甲方應向乙方支付倉儲保管費用等違約金,但每天的違約金標準不超過貨款總額的1‰(千分之一)。
6.5 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的不超過2年的,乙方要保證貨物的齊全完好,如發(fā)生損失,責任由乙方承擔;保管期超過2年,合同標的發(fā)生產品質量問題的(結構性質量問題除外),乙方不承擔責任,只需保證貨物齊全,而且產品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年,乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務的情況下,乙方有權按照《中華人民共和國擔保法》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規(guī)定將甲方財產作留置處理。留置后所得不足以支付倉儲保管費的,甲方仍需補齊。
6.6 安裝過程中乙方應妥善保護現(xiàn)場設施和廚房產品,如造成損毀,應據實承擔修復或賠償責任。
6.7 甲方可通過合適途徑或者直接向乙方業(yè)務人員核對訂購單與待驗收廚房產品,如在驗收交接時或在驗收后有證據證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行為,乙方應承擔違約責任,除無償修復好或更換該部分不合格材料外。
6.8 任何一方向另一方提出權利主張時,必須提供有效證據且權利主張要符合本合同約定,本合同沒有約定的按照有關法律法規(guī)規(guī)定處理。
第7條 合同糾紛解決方式
雙方在履行本合同時若發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,可向合同履行地的消費者協(xié)會提交調解申請。如仍無法解決爭議,可選擇以下方式解決(在所選括號內打√,如選擇仲裁,應注明具體仲裁委員會名稱):。
a.提交__________仲裁委員會仲裁( )
b.依法向人民法院起訴( )
第8條 其它約定
雙方簽訂交接單后甲方提出產品有外觀缺陷或數量誤差的,乙方不負違約責任。甲方無法證明是乙方責任的由甲方承擔責任;甲方能夠證明是乙方責任的由乙方修復或補足,乙方不負違約責任。乙方拒絕修復或修補的,應當承擔違約責任。
第9條 本合同經過雙方簽字(蓋章)后正式生效。如需對合同條款進行修改,則需補充約定,但補充的條款不得違反法律法規(guī)的規(guī)定。任何對合同條款的涂改均無效。本合同一式三份,甲方保留一份,乙方保留兩份。
定作人(甲方蓋章或簽字):________
法定代表人(或自然人):__________
代理人:__________________________
____________年________月________日
承攬人(乙方蓋章或簽字):________
法定代表人:______________________
代理人:__________________________
____________年________月________日
工程承攬合同
我們始終堅持誠信原則,并以高效服務滿足用戶需求,通過團結進取和不斷爭創(chuàng)效益的努力,合同已經成為我們日常工作中越來越重要的一部分。那么,如何撰寫一份正規(guī)規(guī)范的合同呢?筆者經過精心挑選,為您推薦一篇優(yōu)秀的“工程承攬合同”文章,相信您在閱讀后一定會有所收獲!
工程承攬合同(篇1)
答辯人:住所地:法定代表人:被答辯人:住所地:法定代表人:風險提示:
一份嚴謹的民事訴訟答辯狀,
首先需要分清是否屬于法院主管,是否有需要寫民事訴訟答辯狀;
其次是弄清楚受理法院的管轄;再有就是檢查訴訟主體是否遺漏,是否有誤;此外還應該注意起訴期限和訴訟時效的問題。在明顯存在上述問題時,不要急于答辯,答辯時在答辯中明確提出異議,往往能事半功倍,即可令對方敗訴。答辯人就答辯人與______裝飾裝修工程糾紛一案做出答辯。答辯意見如下:答辯事項:答辯人請求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的請求。風險提示:
制作民事答辯狀時,應當圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實和理由進行。答辯人有權否認對自己不利的不能成立的和無證據證明的事實。進而有取舍地闡述對自己有利的,及對方當事人沒有提及的事實,特別在一些雙方當事人存在混合過錯或都有違約行為的案件,答辯人更應當注意如何承認、如何反駁及如何確立自己的觀點。從而達到以自己的事實和理由和對方的事實和理由相抗衡。事實與理由:
一、被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結算范圍,該項訴求與事實不符,故意擴大了施工范圍。________年____月____日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定:被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結算書,違背事實。
二、被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。被答辯人在起訴狀中稱其于________年____月____日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實不符。事實是,盡管答辯人于________年____月____日收到了相關結算資料,但并未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實,與實際工程量差距太大,工程量重復計算嚴重。________年被答辯人曾交給答辯人一份結算書,結算數額為120.62358萬元,而________年____月____日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進行了核算,核算總造價為59.966665萬元。可見,被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實,核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據是________年____月____日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與________年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構成分很大,與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的,因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。
(二)________年____月____日的協(xié)議合同中約定:被答辯人應當支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中,最終按照所產生土建發(fā)生量進行工程造價的計算,多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人
最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實不符。截止到答辯人
最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生,與事實嚴重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實,是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則,對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定,在重新核定的基礎上,明確雙方債權債務,維護雙方當事人合法權益。在答辯人與______工程糾紛中,答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定,以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意,進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補,最終解決雙方爭議。此致______區(qū)人民法院答辯人:________年____月____日風險提示:
在答辯時,答辯人(被告)對自己所提出的主張負有舉證責任。
注意,列書證,要附上原件或復制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據和證據來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據主動。 附:答辯書副本_____份;證據材料______份。
工程承攬合同(篇2)
甲方:____________
乙方:____________
根據《_____》和《建筑法》及有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、_____核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經營中發(fā)生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場_____費、質保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害_____,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
工程承攬合同(篇3)
甲方:______________
乙方:______________
甲方將______________花園小區(qū)______________、______________樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂),內外腳手架的施工,垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方,雙方就相關權利與業(yè)務協(xié)議如下,以共同遵守。
一、承包范圍與單價:
1、瓦工承包內容:______________、______________樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械,外墻及屋面保溫防水,泥桶、鐵鍬等,承包單價。(注:大臨計時工土方開挖及配合人工,外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程,如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內,另行商定。)
2、木工承包內容:______________、______________樓的施工內容包括模板的支拆,內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料,承包單價______________元/m (建筑面積)。
3、鋼筋承包內容:______________、______________樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(建筑面積)。(注:電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)
4、架子工承包內容:______________、______________樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(建筑面積)。
5、水電工承包內容:______________、______________樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理,外墻落水管的安裝,承包單價。(注:消防、暖通不在承包范圍內。)
6、垂直運輸:現(xiàn)場配備QTZ60型塔吊壹臺,人貨電梯貳臺,施工用五芯電纜______________m,總配電箱一臺,二級配電箱二臺,_____配電箱十臺承包單價______________(建筑面積______________)。
二、甲方職責:
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套,并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點,甲方技術人員配合進行施工放線
三、乙方職責:
1、嚴格按規(guī)范和設計要求進行施工,確保工程質量。
2、服從甲方施工技術人員的管理,服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內容,確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進行施工,嚴禁野莽施工,服從甲方的安全管理。
四、付款方式:
1、乙方機械材料進場一周內,甲方代付______________%材料款,約人民幣______________萬(以借條為準),待工程結算時從總價中扣除。
2、付款方式:甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。(注:付款期限不超過每個月的5號,逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。)
3、春節(jié)前支付完成工程量的______________%,主體結構在春節(jié)前封頂,甲方承諾給予獎金______________元,以資_____。
4、工程實體完工支付結算總價的______________%,______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它:
補充事項:
六、本協(xié)議一式三份,甲方貳份,乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證:
發(fā)包人:______________承包人:______________
簽章:______________簽章:______________
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:______________
日期:_____________年______月_______日日期:_____________年______月_______日
工程承攬合同(篇4)
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項,以雙方友好協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質量標準。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質量保修及期限
1、工程達不到約定質量條件的部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質量問題,乙方負責免費維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當地人民法庭訴訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
工程承攬合同(篇5)
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡人:
聯(lián)系電話:
定作人機構地址:
傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬方營業(yè)執(zhí)照:
施工資質:
承攬方施工項目經理:
手機:
承攬方機構地址:
傳真電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,經甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為:元。
第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規(guī)格數量單價合計
注:以上每平方米GRC裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,GRC裝飾件的`總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業(yè)務樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍:GRC裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料(GRC裝飾材料廠商:);
5、工程造價:本工程總造價按乙方于________年____月____日上午參加組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調工作;
4、嚴格監(jiān)督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工____日內,甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起____日內,再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%,質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時,于________年____月____日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款,并經甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內,組織驗收。超過七日未予答復時,乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年,使用壽命不少于________年,如出現(xiàn)質量問題,乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現(xiàn)場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
工程承攬合同(篇6)
承攬合同合同范本 設備大中修工程合同(二級)
甲方: ( 短毛車間 )
乙方: ( 設備部 )
訂立設備大中修合同, 經雙方協(xié)議, 達成下列條款.
甲 方 要 求
1, 設備大中修由設備部負責, 在安排檢修計劃時, 并規(guī)定交接日期, 履行交接手續(xù) (按 規(guī)程接車) ,確保生產正常進行.
2, 設備部在大修中規(guī)定試運轉期內, 造成檢修返工, 一切費用應由設備部負責.
3, 計劃改變, 車間提出檢修計劃, 設備部應予以協(xié)作.
4, 設備部檢修完畢, 做到廢舊機件分類, 集中指定地點并清理場地衛(wèi)生.
5, 設備部檢修計劃有變動, 應提前三天通知車間, 否則應負經濟責任.
6, 在生產過程中, 造成非計劃停臺或不到檢修周期造成設備故障 (經分析原因確定責任實屬設備部) 應負責直接損失的賠償責任.
乙 方 要 求
1, 維護保養(yǎng)和注油短毛車間負責, 明確檢修界限, 搞好協(xié)作, 共同為生產服務.
2, 設備檢修計劃如有變動, 應提前三天通知設備部, 否則應負經濟責任.
3, 按規(guī)程交付檢修設備, 車間應說明設備運轉, 缺欠情況, 并保持機件完整, 衛(wèi)生良好 (特別要清除油污) .
工程承攬合同(篇7)
委托方:________________(以下稱甲方)
承接方:________________(以下稱乙方)
簽約地點:________________
施工地點:________________
簽約時間:________年________月________日
1、合同內容
本合同項所指的項目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1合同總金額為人民幣:(rmb:________________)
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.2設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.3工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)________________。
3.4最終驗收付款
經甲方代表驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.5其它事項
4、合同雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的'倉儲設施。
4.1.4協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.3確保所提供的設備材料與質量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5.1安裝及調試責任
乙方根據合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
電話:________________電話:________________
傳真:________________傳真:________________
簽約代表:________________簽約代表:________________
指定聯(lián)絡人員:________________指定聯(lián)絡人員:________________
日期:________________日期:________________
工程承攬合同(篇8)
電力工程承攬合同
浙江——工程項目管理有限公司(甲方)
建德市——電力有限公司(乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收:
1、根據工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表:代表:
年月日年月日
最新承攬合同
如今,使用合同的場合越來越普遍了。合同涉及到當事人的權利和責任,并受到法律的保護。不知道您積累了多少份合同模板呢?希望本篇名為“承攬合同”的文章能夠符合您的口味,讓您感到滿意。希望它能對您有所幫助,還請收藏!
承攬合同 篇1
甲方:____
乙方:____
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理,承攬完成甲方所安排工作,經協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
第一,承攬工作內容
乙方按甲方的要求,完成甲方安排的相關工作,所需的必要用具由甲方提供,承攬工作中的風險由乙方承擔。
第二,甲方對乙方的要求
1、甲方有權根據其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務、安檢、保衛(wèi)等)需要,靈活安排乙方在一定時期內完成其中一項工作。
2、在不違反國家法律法規(guī)及相關部門的規(guī)定的前提下,乙方須服從甲方管理,配合甲方或甲方派出人員,按時、按質完成甲方安排的工作。
3、遇突發(fā)事件時,乙方應及時處理,必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。
第三,協(xié)議期限。
從____年____月____日至____年____月____日。
第四,費用及支付方式、時間。
1、費用:每月捌佰元(¥800.00)。
2、費用支付方式、時間:每月支付1次,由甲方在次月15日前將費用支付乙方。
第五,甲方權利義務
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、對乙方工作的進度及完成情況進行監(jiān)督、驗收;
3、乙方按要求完成工作,甲方須按時足額支付費用給乙方。
第六,乙方的權利義務
1、按時按質完成甲方安排的工作。
2、承擔因承攬工作所發(fā)生的一切稅費與責任,包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費用,以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產生的責任。
3、接受甲方的監(jiān)督,嚴格按協(xié)議要求,安全、有序完成承攬的工作。
4、按協(xié)議要求完成相關工作的,按時取得承攬費用。
5、不經甲方書面同意,乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉包或交由第三方完成。
第七,其它約定
1、為確保協(xié)議的順利履行,乙方同意在本協(xié)議簽訂的當日一次性進行交給甲方壹仟元(¥1000.00)風險押金。若乙方沒有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的,協(xié)議期滿,雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協(xié)議期內,若乙方不按甲方要求完成承攬工作,或不服從甲方或其上級監(jiān)督的`,或有其他違反本協(xié)議行為的,乙方同意將所交給甲方的壹仟元(¥1000.00)的風險押金轉為違約金支付給甲方,且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由乙方承擔。
3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的,視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(¥1000.00)違約金給乙方,且同意乙方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由甲方承擔。
5、協(xié)議期內,若出現(xiàn)乙方未給甲方同意,擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的,視為乙方違約,乙方同意甲方沒收風險押金并隨時終止履行本協(xié)議,由此產生責任和費用由乙方承擔。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議,須提前一個月書面提出申請,待甲方同意后方可解除。
第八,本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:____
乙方:____
_______年_______月_______日
承攬合同 篇2
甲方:____
乙方:____
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理,承攬完成甲方所安排工作,經協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
第一,承攬工作內容
乙方按甲方的要求,完成甲方安排的相關工作,所需的必要用具由甲方提供,承攬工作中的風險由乙方承擔。
第二,甲方對乙方的要求
1、甲方有權根據其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務、安檢、保衛(wèi)等)需要,靈活安排乙方在一定時期內完成其中一項工作。
2、在不違反國家法律法規(guī)及相關部門的規(guī)定的前提下,乙方須服從甲方管理,配合甲方或甲方派出人員,按時、按質完成甲方安排的工作。
3、遇突發(fā)事件時,乙方應及時處理,必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。
第三,協(xié)議期限。
從____年____月____日至____年____月____日。
第四,費用及支付方式、時間。
1、費用:每月捌佰元(¥800.00)。
2、費用支付方式、時間:每月支付1次,由甲方在次月15日前將費用支付乙方。
第五,甲方權利義務
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、對乙方工作的進度及完成情況進行監(jiān)督、驗收;
3、乙方按要求完成工作,甲方須按時足額支付費用給乙方。
第六,乙方的權利義務
1、按時按質完成甲方安排的工作。
2、承擔因承攬工作所發(fā)生的一切稅費與責任,包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費用,以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產生的責任。
3、接受甲方的監(jiān)督,嚴格按協(xié)議要求,安全、有序完成承攬的工作。
4、按協(xié)議要求完成相關工作的,按時取得承攬費用。
5、不經甲方書面同意,乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉包或交由第三方完成。
第七,其它約定
1、為確保協(xié)議的順利履行,乙方同意在本協(xié)議簽訂的當日一次性進行交給甲方壹仟元(¥1000.00)風險押金。若乙方沒有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的.,協(xié)議期滿,雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協(xié)議期內,若乙方不按甲方要求完成承攬工作,或不服從甲方或其上級監(jiān)督的,或有其他違反本協(xié)議行為的,乙方同意將所交給甲方的壹仟元(¥1000.00)的風險押金轉為違約金支付給甲方,且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由乙方承擔。
3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的,視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(¥1000.00)違約金給乙方,且同意乙方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由甲方承擔。
5、協(xié)議期內,若出現(xiàn)乙方未給甲方同意,擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的,視為乙方違約,乙方同意甲方沒收風險押金并隨時終止履行本協(xié)議,由此產生責任和費用由乙方承擔。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議,須提前一個月書面提出申請,待甲方同意后方可解除。
第八,本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:____
乙方:____
_______年_______月_______日
承攬合同 篇3
原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:______________財產保險股份有限公司住址:_________________
負責人:_________________;電話:_________________
案由:_________________機動車交通事故責任糾紛
訴訟請求:_________________
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費__________元,誤工費__________元,護理費__________元,住院伙食補助費__________元,營養(yǎng)費__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費__________元,財產損失__________元,鑒定費__________元,交通費__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計十一項,合計__________元。
本案的訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:_________________
_____________年_____月__________日_____時許,原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時,被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號:_____________)撞到,原告當場受傷,__________和__________損壞。后經__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認定書認定,__________對事故負__________責任,原告__________責任。經查,肇事車輛所有人為__________,車輛在_____________財產保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應損失應承擔連帶賠償責任,保險公司應在保險責任范圍內優(yōu)先賠償保險責任。現(xiàn)原告為維護自己的合法權益,特向人民法院提起訴訟,請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
承攬合同 篇4
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款:
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
質量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數額、時間、方法:________
8.結算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
甲方:__________________
乙方:__________________
時間:____年__月__日
承攬合同 篇5
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯(lián)系方式:
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責_____為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責_____的維修保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責_____內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規(guī)定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責_____工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
______年______月____日______年______月____日
承攬合同 篇6
甲方:________
乙方:________
根據平等互利原則 有限公司與 有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同
一、雙方承諾:由乙方提供不作價設備 美元(港幣)給甲方用于加工生產 之用,(詳見設備清單)。產權歸乙方所有。使用期限為 年,在監(jiān)管期限內,不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續(xù)簽,則由甲方協(xié)助乙方申報海關核準后處理。乙方以免費方式提供設備,不需甲方辦理付匯進口,也不需用加工費或差價償還設備款。
二、甲方向乙方購買原料、商品品名及規(guī)格 原料 輔料編碼、單位數量、單價金額、品名、單位數量、單價額
合計
三、甲方供乙方制成品的數量及金額商品編碼品名及規(guī)格單位數量單價金額
合計
四、乙方供料于____________________ 起運抵 _______________甲方制成品于_________________ 日前運往______________
五、運輸方式及運費用
六、保險費負擔
七、付款方式
八、包裝要求
九、仲裁:因執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程序進行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。
十、本合同一式八分,由簽字雙方各執(zhí)一分,其余六分報送有關部門備案。
甲方(蓋章 )
乙方(蓋章)
___年___月___日
承攬合同 篇7
合同編號:
簽訂地點:
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲乙雙方本著互利互惠的原則,根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,就乙方承攬甲方 (設備)維修事宜,經過雙方友好協(xié)商后簽訂如下條款,以互相遵守。
第一條 維修項目、數量
第二條 維修所需設備明細及費用
(一)以上價格含人工費、材料費、運輸費等為甲方實現(xiàn)本合同目的所需的全部費用,除甲方同意新增維修項目所需的費用外,甲方無需另行支付任何其他費用。
(二)以上價格含17%增值稅專用發(fā)票。
(三)更換的廢舊件由 □甲方 □乙方 回收。如由乙方回收的,則為免費回收;雙方另有約定除外。
第三條 維修期限
(一)從 年 月 日起至 年 月 日止,共計 日。
(二)因甲方原因致使乙方不能在約定期限交付承攬成果的,乙方不負違約責任,工期則順延。
(三)設備交付及風險:設備維修地點 □甲方住所地 □乙方住所地。在乙方住所地維修的,往返運輸費及貨損風險由乙方承擔。
第四條 質量標準、安裝調試、驗收
(一)維修項目應符合國家/行業(yè)或合同約定的質量及技術標準,具體的質量及技術標準包括但不限于:
1、
2、
3、
(二)乙方應在維修期屆滿前將設備運至甲方住所地,并在設備到達甲方住所地后 個工作日內完整安裝調試。安裝調試完整后,甲方應在 個工作日內完成驗收,并向乙方出具驗收報告。
第五條 保修
(一)乙方對維修所需的設備按國家標準整機保修1年。質保期自甲方驗收合格之日算起。質保期內如設備出現(xiàn)非人為故障,乙方免費維修或免費更換同等質量的設備。質保期滿后設備維修、更換所產生的費用由甲方承擔。
(二)乙方向甲方承諾:在收到甲方故障反饋后24小時內達到現(xiàn)場,并在24小時內排除故障。
(三)質保期外的零配件費用按正常市場價格收取。
第六條 轉包
(一)未經甲方書面同意,乙方不得將本合同約定的維修項目主要工作轉包給任何第三方。
(二)乙方可將部分輔助工作轉包給第三方,但乙方對第三方的工作成果承擔連帶責任。
第七條 款項支付
(一)合同生效后 個工作日內,甲方向乙方支付合同總額 的預付款。
(二)維修完畢,成果經甲方驗收合格,甲方向乙方支付合同總額 的進度款。甲方付款前,乙方須向甲方開具合法有效增值稅專用發(fā)票,否則甲方有權延遲支付進度款,且不負違約責任。
(三)剩余合同總額 的余款作為質保金,待成果驗收合格,設備無異常運行滿180天后,甲方在7個工作日內一次性結清。
第八條 甲乙雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、提供必要的資料及基礎場地;
2、提供維修所需的水、電等基礎設施;
3、提供維修人員所需的住宿、飲食便利;
4、按約定支付維修款項。
(二)乙方權利義務
1、按時按質交付維修成果;
2、保證維修成果質量符合驗收標準;
3、對進場材料及維修成果承擔保管義務;
4、保證維修所需材料無任何權利瑕疵;
5、對維修人員承擔管理義務;
6、承擔維修人員的住宿、飲食費用;
7、對承攬期間知悉的甲方技術信息、商務信息等承擔保密義務。
第九條 反商業(yè)賄賂
(一)在任何情況下,乙方不得向甲方人員給予任何形式的不正當利益,包括但不限于明扣、暗扣、現(xiàn)金、購物卡、實物、有價證券、旅游或其他非物質性利益等。
(二)乙方有義務拒絕甲方人員的任何索取不正當利益的行為,且乙方有義務向甲方舉報甲方人員存在的任何索取不正當利益的行為;在調查過程中有義務給予甲方必要的配合。
第十條 違約責任
(一)乙方延遲交付承攬成果的,每延遲一天,應向甲方支付合同總額2%的違約金,延遲超過5天的,應向甲方支付合同總額10%的違約金,且甲方有權解除合同。
(二)乙方交付的承攬成果不符合驗收標準的,乙方須無條件進行返工,造成延遲交付承攬成果的,按本條首款承擔違約責任。
(三)乙方違反第六條約定怠于履行保修義務的,每延遲一天,應承擔合同總額2%的違約金。
(四)乙方違反第七條約定擅自轉包的,應承擔合同總額10%的違約金。
(五)甲方延遲付款的,應按同期銀行貸款利率承擔違約責任。
(六)承攬期間,乙方保管的材料出現(xiàn)任何盜搶、滅失或乙方人員出現(xiàn)任何人身、財產損害的,乙方承擔全部法律責任。
(七)乙方違反第十條約定的,甲方有權解除本合同,乙方應承擔合同總額20%的違約金。
(八)甲乙雙方任何一方違約,違約方應按照國家有關法律、法規(guī)規(guī)定向守約方支付違約金;違約金不足以彌補守約方損失的,守約方有權向違約方進行追索。
第十一條 不可抗力
因不可抗力造成承攬成果交付延期、費用給付延期等無法按約定履行合同義務的,雙方均不承擔違約責任。遇不可抗力一方應及時通知對方,以最大限度減少對方損失,且在不可抗力結束后三天內向對方提供書面證明。
第十二條 爭議處理
(一)本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,依法向甲方所在地法院起訴。
第十三條 其他約定
(一)其他未盡事宜雙方另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應;本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(二)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本協(xié)議簽訂于: 年 月 日
甲方:
地址:
授權代表:
聯(lián)系方式:
乙方:
地址:
授權代表:
聯(lián)系方式:
承攬合同 篇8
合同編號:
買方: 住所: 電話: 統(tǒng)一社會信用代碼: 法定代表人:
賣方: 住所: 電話: 統(tǒng)一社會信用代碼: 法定代表人:
工程名稱:
工程公司(以下簡稱買方)與 體育用品供應公司(以下簡稱賣方)就賣方為 體育館射擊館設備工程向買方提供的貨物和服務,經買賣雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守如下條款:
一、合同標的
1.本合同標的為 體育館射擊館設備系統(tǒng),包括設備供貨及服務。
1.1賣方的所有供貨及服務必須使完成后的射擊館設備系統(tǒng)完全滿足技術規(guī)格書的要求,技術規(guī)格書詳見合同附件1;
1.2賣方為買方設計制造并提供系統(tǒng)所需的設備及材料,詳細清單見合同附件2;
1.3賣方向買方提供所供貨物的以下服務:設計、培訓、安裝、測試驗收、 運動會期間的服務、質量保證、售后服務等;
1.4賣方應對本合同項下其承擔的全部工作實施有效管理,以確保工作的進度符合合同附件3的要求。
2.貨物名稱、型號、規(guī)格、數量、單價及交貨時間如附件4所示。設備交貨時間: 年 月 日;設備開始安裝時間: 年 月 日;設備調試驗收完成時間: 年 月 日。具體的供貨范圍、技術規(guī)格及技術圖紙、工程執(zhí)行計劃時間詳見合同附件5。
二、價格
1.合同總價:(人民幣)大寫 元(¥ )。
2.所有貨物的價格包括主機及隨機附件的制造、包裝、稅費、關稅、商檢費以及安裝調試、驗收、培訓、技術服務(包括技術資料、圖紙的提供)、質保期保障等的全部費用。
3.本合同價格為固定不變價。
4.如果單價和數量的乘積與總價不一致時,以單價為準并修正總價。
三、貨物產地及標準
1.產地
貨物為 儀表廠的 米電動靶、控制桌、總控制臺, 競技體校 的 米升降靶, 航天科技集團公司 所的 米輸送靶, 市 電子設備廠的 米移動靶, 公司的 射擊、電子報靶系統(tǒng)的全新的(原裝)產品。
2.標準
本合同所指的貨物及服務應符合國家體委體育器材設備審定委員會和國際射擊會的標準。
四、交貨
1.交貨地點:_______市_______區(qū)_______鎮(zhèn)_______體育訓練基地 體育館射擊館工地地面。
2.賣方在按期收到買方預付款后,按本合同第一條要求的交貨時間將貨物運至合同交貨地點卸貨后(連同貨物清單)交于業(yè)主。
五、包裝、裝運和運輸
1.包裝必須與運輸方式相適應,包裝方式的確定及包裝費用均由賣方負責;由于不適當的包裝而造成貨物在運輸過程中有任何損壞由賣方負責。
2.包裝應足以承受整個過程中的運輸、轉運、裝卸、儲存等,充分考慮到運輸途中的各種情況(如暴露于惡劣氣候等)和 地區(qū)的氣候特點,以及露天存放的需要。
3.專用工具及備品備件應分別包裝,并在包裝箱外加以注明其用處。
4.每一包裝箱兩個側面用不褪色的油漆和明顯易見的中文字樣作出標記。標記內容包括:箱(件)號、毛重、尺碼(長、寬、高)、凈重(kg)、到貨地址、收貨人名稱、合同編號以及“勿近潮濕”、“小心輕放”、“此邊向上”等。
5.包裝費、運費已包含在合同價內。
六、保險
貨物到達交貨地點之前的所有保險費用(按貨物總價的 %價值投保)和派往買方進行服務的人員投保的人身險和其他有關險種費用,由賣方負責。
七、裝運單證
采用鐵路運輸、船運或空運的以下單證原件在交貨同時交給買方,其單證副本(或復印件)則應在交貨前 天交給買方:
1.裝箱單一式 份,注明合同號、裝運標志、貨物內容、每件包裝尺碼及重量;
2.制造廠出具的質量及數量證明書各一式 份。
八、付款
1.本合同簽署生效后 天內,買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方作為合同預付款;
2.在所有合同貨物到達合同交貨地點并經開箱驗收合格后_______天內,買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
3.全部貨物安裝調試預驗收合格后 天內支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
4. 運動會結束后 天內,買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
5.付款方式:采用支票、銀行匯票、電匯三種形式。
九、履約保證金
1.賣方應在收到《中標通知書》后,應買方的要求向買方提交以買方為受益人的金額為合同總價_______%即¥_______的履約保證金。
2.在賣方不能履行其在本合同項下任何一項義務時,應向買方承擔違約責任,買方有權用履約保證金的資金補償其任何直接損失。
3.履約保證金有效期到貨物質保期期滿為止,如果交貨期的延長引起質保期順延,賣方有義務將履約保證金的有效期順延。
4.履約保證金應用人民幣,采用下述方式提交:由買方接受的國內的一家信譽好的銀行用招標文件提供的(或其他買方接受的)格式提交的銀行保函正本一份,副本二份。
5.在賣方完成其合同義務(包括任何保證義務)后 天內,買方將把履約保證金退還賣方。
十、技術文件
1.賣方應在供貨同時向買方提供所有有關本合同執(zhí)行的技術文件。如果工程必需但合同又未做規(guī)定的要賣方才能提供的技術文件,賣方也應及時向買方提供。技術文件可以是手冊、圖紙或其他形式的文件資料。
2.上述技術文件應包含保證買方能夠正確進行安裝、操作、檢查、維修、維護、測試、調試及運作等需要的所有內容。
3.買方完全按照技術文件的指導進行的任何安裝、操作、檢查、維修、維護、測試、調試所引起的系統(tǒng)和/或設備或其部件的損壞由賣方承擔責任。
4.賣方應按照買方要求提供上述技術文件一式兩套給買方。
5.所有賣方提供的技術文件的全部費用已包含在合同貨物價格中。
6.所有未列明交付時間的賣方應提供的技術文件,必須單獨包裝伴隨設備按貨物交付時間交付給買方。
7.買方收貨后如發(fā)現(xiàn)賣方未提供有關文件,可以延遲付款,直至賣方補齊有關文件。
十一、知識產權
1.賣方應保證,買方在中華人民共和國使用該貨物或貨物的任何一部分時,免受第三方提出的侵犯其專利權、商標權或其他知識產權的起訴。如發(fā)生此類糾紛,由賣方承擔一切責任。
2.賣方為執(zhí)行本合同而提供的技術資料、軟件的使用權歸買方所有。
十二、伴隨服務
1.設計
1.1賣方必須配合買方的施工設計,在合同生效后的 天內將滿足于施工設計所需的詳細資料提供給買方。
1.2買方進行的與賣方產品選用有關的設計,如果提請賣方審核,賣方應在 天內完成審核,對該設計進行確認或提出建議。
2.安裝與調試
2.1賣方必須向買方提供合同設備安裝所需的材料及技術資料。
2.2賣方在自己的貨物到現(xiàn)場后即刻派合適的人員到現(xiàn)場進行安裝和調試工作。安裝和調試時間為 天。
2.3賣方完成的工程內容有不符合合同規(guī)定的要求的,買方可要求賣方負責修繕。賣方無法使工程內容達到合同要求的,買方可要求賣方作出賠償。
2.4賣方應確保施工現(xiàn)場的施工安全。由于賣方的過失造成的損失,由賣方承擔。
2.5有分包商的,賣方對其分包商的過失造成的損失承擔責任。
3.測試及預驗收
3.1賣方必須在交貨的同時,向買方提供按本合同的技術規(guī)格、技術規(guī)范的要求進行的測試及預驗收方案。
3.2買方組織測試及預驗收工作,預驗收合格后,買賣雙方簽署預驗收合格證書。
3.3如果賣方沒有按以上要求,按買方安排的時間進行有關工作,買方有權在相應的付款時間段推遲付款,直至賣方完成此時間段的工作。
4.培訓
4.1賣方負責提供現(xiàn)場操作、維修培訓方案及一式 份培訓資料。
4.2賣方負責對買方受訓人員進行操作、維修培訓,對通過受訓的人員頒發(fā)培訓合格證書。
十三、驗收方式及質保期
1.貨物運抵交貨地點后,買賣雙方需馬上派出代表前往工作現(xiàn)場,雙方進行箱外驗收。箱內物品由雙方在安裝前(到貨后 天內)約定時間一次性共同開箱驗收,如發(fā)現(xiàn)缺少、損壞部件,賣方須及時補交給買方,如因此造成工期拖延,買方有權按延期交貨索賠。
2.合同貨物安裝和調試完畢后,按照本合同規(guī)定的技術規(guī)格、制造商的技術規(guī)范進行預驗收,預驗收合格后,買方簽署預驗收合格證書。如驗收發(fā)現(xiàn)所供貨物不按合同規(guī)定制造,買方有權提出索賠。驗收后雙方簽署預驗收合格證書一式 份,雙方各執(zhí) 份。
3.賣方必須確保在 運動會期間整個系統(tǒng)的正常使用,并派專人在 運動會期間進行現(xiàn)場維護,及時處理出現(xiàn)的問題。
4.本合同的質量保證期(簡稱“質保期”)為 運動會結束之日起 年(或合同貨物到貨后 個月)。質保期內賣方進行質量“三包”。
5.質保期滿后,若有零部件出現(xiàn)故障,經權威部門鑒定屬于壽命異常問題(明顯短于該零部件正常壽命)時,則由賣方負責免費更換及維修。
6.質保期滿后,應買方要求,賣方應參考屆時的市場價格,優(yōu)惠向買方提供必需的零配件。
7.在有關部門進行驗收時,賣方應及時配合買方,如賣方在買方通知后仍不及時到場配合驗收,則視賣方的合同義務未完成,由此造成買方損失的,買方有權提出索賠。
8.賣方貨物不符質量要求,致使不能實現(xiàn)合同目的,買方可拒收貨物或解除合同。買方拒收貨物或者解除合同的,應在 日內通知賣方,標的物毀損、丟失的風險由賣方承擔。
9.最終驗收:質保期滿后,買方組織有關部門按合同規(guī)定的標準進行最終驗收。
十四、異議索賠
賣方同意買方選擇下述方法解決索賠事宜:
1.賣方對于所提供的設備與合同要求不符負有責任。賣方同意買方拒收貨物并把被拒收的貨物的價款金額以合同規(guī)定的同類貨幣付給買方,賣方負擔由此發(fā)生的一切損失和費用。包括銀行利息、運輸和保險費、檢驗費、安裝費、倉儲和裝卸費以及為保管和保護被拒絕貨物所需要的其他必要費用。
2.如貨物到達后發(fā)現(xiàn)有受損和有疵劣,根據貨物的疵劣和受損程度以及買方遭受損失的金額,經雙方同意降低貨物價格。
3.對有缺陷的零件、部件和設備,賣方應同意更換,以達到合同規(guī)定的規(guī)格、質量和性能,賣方承擔一切費用和風險并負擔買方遭受的一切損失。同時賣方應相應順延被更換貨物的質保期。
4.賣方承擔因安裝原因造成的一切損失。
5.如果在賣方收到索賠通知后 天內,賣方未作答復,上述索賠應視為已被賣方接受。如賣方未能在收到索賠通知后 天內或征得買方同意的延長期限內,按照買方選擇的方法解決索賠事宜,買方將有權從預付貨款或從賣方開具的履約保證金中扣回索賠金額,同時保留進一步要求索賠的權利。
十五、不可抗力
1.由于一般公認的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同規(guī)定交貨時,賣方應立即以書面形式通告買方,并在 日內向買方提供有關機構出具的不可抗力證明。
2.在不可抗力事件發(fā)生后,雙方應努力尋求采取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項。如人力不可抗拒因素繼續(xù)存在,致使在合同規(guī)定的交貨期后 天內仍不能交貨,買方則有權解除合同,買賣雙方均不互相提出索賠。買方不承擔終止合同的責任,也不可沒收履約保證金。但賣方必須在 天內如數返還買方支付的預付款及利息。
十六、逾期完工及逾期付款的罰則
1.賣方如不能按照合同規(guī)定的時間完工(除本合同第十五條規(guī)定的不可抗力因素外),則必須支付違約金給買方,違約金率按貨物總金額每天 ‰計算。如超過合同規(guī)定完工期限 天后賣方仍不能完工,則買方有權解除合同,而賣方除按貨物總值每天 ‰計付違約金支付給買方(計付時間由賣方收到預付款日起至支付違約金日止)外,仍須立即將按雙倍于預付款金額計得的罰款支付給買方,如上述違約金金額仍不足以補償買方因賣方違約造成的損失,買方有權進一步向賣方提出索賠。
2.如果買方不能在合同規(guī)定期限內付給賣方預付款,則賣方有權延期交貨;如果超過合同規(guī)定支付時間的' 天買方仍不支付預付款,則賣方有權解除合同,這時買方應按貨物總金額的 %計違約金付給賣方。如果買方未按合同規(guī)定的日期支付貨款給賣方,則買方也應支付由此產生的違約金,違約金按拖欠款金額每天 ‰計算,直至該貨款付清為止。超過合同付款期 天買方仍不付款,由此造成賣方的損失,應由買方向賣方作出補償。
3.本合同中對于買方付款和賣方完工有先決條件的約定,按約定執(zhí)行。
十七、產權與風險轉移
1.貨物的產權,只有賣方將設備和材料運至交貨地點且交付給買方時由賣方轉移至買方。
2.貨物毀損、滅失的風險在貨物到達買方倉庫并經買方開箱檢驗且出具相應報告時由賣方轉移至買方。
3.買方拒收或者解除合同的,貨物毀損、滅失的風險由賣方承擔。
4.產權和風險的轉移,不影響因賣方履行義務不符合約定,買方要求其承擔違約責任的權利。
5.賣方交由承運人運輸的在途貨物,毀損、滅失的風險由賣方承擔。
十八、爭端的解決
1.凡與本合同有關而引起的一切爭議,買賣雙方應首先通過友好協(xié)商解決,如經協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時,任何一方可以向法院提出訴訟。
2.本合同的訴訟管轄法院為 地有管轄權的法院。
3.在進行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續(xù)履行。
4.本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。
十九、通知
1.本合同一方給對方的通知應用書面形式送達合同中規(guī)定的對方的地址,電傳或傳真要經對方的書面確認,以電報形式的通知,從當地郵電局發(fā)出電報的第 天視為送達。
2.通知以送到日期或通知書的生效日期為生效日期,兩者中以較晚的一個日期為準。
二十、稅和關稅
1.中國政府根據現(xiàn)行稅法對買方征收的與本合同有關的一切稅費均應由買方負擔。
2.中國政府根據現(xiàn)行的稅法規(guī)定對賣方或其雇員征收的與本合同有關的一切稅費(包括但不限于設備和部件的進口關稅、所有貨物的國內增值稅)均應由賣方負擔。
3.在中國境外發(fā)生的與本合同執(zhí)行有關的一切稅費均應由賣方負擔。
二十一、合同生效
本合同在滿足以下二個條件后生效:
1.合同經雙方授權代表簽字蓋章后生效,合同簽字日期以最后一個簽字日期為準;
2.賣方按要求提交了履約保證金。
二十二、其它
1.招標文件、投標文件、中標通知書和本合同之所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同樣法律效力。如前后出現(xiàn)矛盾按本合同、合同附件、投標文件、招標文件的順序執(zhí)行。
2.在執(zhí)行本合同的過程中,所有經買賣雙方簽署確認的文件(包括會議紀要、補充協(xié)議、往來信函)即成為本合同的有效組成部分,其生效日期為雙方簽字蓋章或確認之日期。
3.賣方在執(zhí)行該合同時,須向買方另外上交該合同總造價的 %(¥ 元)的管理費。該費用買方在每次付款時按比例扣除。
4.除買方事先書面同意外,賣方不得部分或全部轉讓其應履行的合同項下的義務。
5.本合同一式 份,雙方各執(zhí) 份。
6.本合同合計 頁A4紙張,缺頁之合同為無效合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
年 月 日 年 月 日
簽訂地點: 簽訂地點:
承攬合同 篇9
甲方:__________________________(以下簡稱甲方)
乙方:__________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據_____《廣告管理條例》及有關規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于__________年________月_______日至__________年________月_______日期間發(fā)布招生廣告。
二、廣告發(fā)布媒介為:____________________________________。
三、廣告規(guī)格
尺寸:_________像素(寬)__________________像素(高)
位置:______________________________________。
鏈接_____:____________________________________。
廣告內容:__________________________________。
四、廣告采用______格式圖形樣稿,按甲方要求由乙方代為設計制作。
五、廣告樣稿為合同附件,與本合同一并保存。
六、付款:甲方先將廣告發(fā)布費共__________元(人民幣__________元整)付給乙方,付款方式:匯款或現(xiàn)金。
乙方賬戶為:________________
開戶行:____________________
公司名稱:__________________
賬號:______________________
七、違約責任
1.因國家政策、法規(guī)發(fā)生變化,造成乙方不能繼續(xù)為甲方提供廣告服務時,甲方有權在_________日內要求乙方退還剩余廣告費、同時乙方停止廣告的發(fā)布;
2.廣告投放期間,甲方不得更改廣告鏈接所指向的網站內容,與廣告表現(xiàn)內容相違背,否則乙方有權停止向甲方提供的`廣告服務,剩余廣告費用不予退回。甲方更改后的網站內容中,如含有違反國家法律,法規(guī)、或含有惡意代碼可能對瀏覽者造成計算機軟硬件損壞時,乙方將配合有關部門對甲方進行調查直至對甲方提請法律訴訟;
3.由于網絡的特殊性,對于短時間的部分地區(qū)訪問乙方網站出現(xiàn)的網絡擁擠,中斷,訪問困難等現(xiàn)象,乙方不承擔責任。因突發(fā)事件(如_____供給,服務器宕機等)造成乙方服務器短時間中斷,乙方不承擔責任,乙方應在事后公布網絡中斷原因并做出合理解釋;
6.因不可抗力造成的損失,雙方不承擔責任。
八、未盡適宜,雙方另行協(xié)商。
九、乙方在收到甲方支付的廣告費用后,合同生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):________________
__________年________月_______日
__________年________月_______日
承攬合同 篇10
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2 規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位)
1.4 備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準:
3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
材料名稱
規(guī)格型 號
計 量單 位
數 量
質 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責任:
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十三條 定作人的違約責任:
13.1 中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5 超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的.損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章) 承攬人: (公章)
住所: 住所:
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號
郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間:年 月 日
承攬合同 篇11
甲方:_______
乙方:_______
甲方為改善居住條件,需新建房屋一棟(結構:磚混預制),占地面積約:_______ ㎡。經甲乙雙方充分協(xié)商,達成如下協(xié)議,以便雙方共同遵守。
一、工程地點:_______ 。
二、工程單價:每層按每平方米_______元計價。
三、工程項目:包括主體、內粉外裝,底層墊襯、鋼筋綁扎、天面和樓梯混凝土澆灌。
四、工程質量:主體四角端正,墻面平整,垂直誤差不超過_______厘米。墻體粉刷:陰陽角垂直,墻面誤差率不超過3毫米。
五、付款方式:每層主體完工后各支付肆仟元整,余下工程款待工程全部竣工經甲方驗收合格后,一次性付清。
六、工程期限:自合同簽定之日至農歷春節(jié)前結束。
七、其它費用:甲方向乙方首先支付起腳、謝腳、香煙、施工安全費共計:_______元(大寫:_______元整)。
八、安全責任:乙方在施工過程中,必須按照建筑業(yè)規(guī)定的操作要求精心施工,如出現(xiàn)死亡、傷殘事故,一切均由乙方自行承擔,甲方概不負責。
九、違約責任:任一方違約支付守約方違約金伍仟元整,并承擔相應經濟和法律責任。
十、如有未盡事宜,雙方協(xié)商的補充協(xié)議與本合同享有同等效力。
十一、本協(xié)議經雙方簽字即發(fā)生法律效力,雙方應全面遵守。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
承攬合同 篇12
立合約人________(以下簡稱甲方),________印刷廠(以下簡稱乙方),甲方“________”一書,經標價結果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數量:________本,每本________頁。
二、價款:每本人民幣________元,全部價款合計人民幣________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于________年________月________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之________,即人民幣________元整,其余價款須待制成品交清,經驗收無誤,甲方一次付清余款百分之________,即人民幣________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款________元整,如因頁數增減,其總價應按實際頁數核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之________。
九、保證:乙方須覓資本額在________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務,保證人應繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權。
十、有效期限:本合約訂立后,經對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本________份,交甲方備用。
甲方(蓋章):________乙方(蓋章):________
負責人(簽字):________負責人(簽字):________
________年____月____日________年____月____日
承攬的合同7
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規(guī)格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料
規(guī)格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
廣告承攬合同
你是否不知道如何寫一份合同?隨著法律在社會當中的不斷普及,合同規(guī)范了合作雙方應履行的義務和可享受的權利,這篇文章將帶您從多個角度分析和探索“廣告承攬合同”,希望您能夠關注我們網站的更新以便了解最新情況!
廣告承攬合同 篇1
委 托 方:簽 訂 地 點:
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項規(guī)定辦理。
1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
廣告承攬合同 篇2
委托方合同編號:
簽訂地點:
承攬方簽訂日期:年月日
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求。
1.1項目(媒介):
1.2廣告內容及有關證件的名稱、編號:
承攬方應按《廣告管理條例》等有關規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
1.3發(fā)布地點:
1.4顏色:
1.5規(guī)格或材料:
1.6刊播次數、起訖時間、日期:
1.7其他要求:
第二條廣告費及支付方法
2.1廣告費
類別
單價
數量
金額(元)
備注
設計、制作費
發(fā)布費
代理費
合計金額(大寫)
2.2結算方式和期限:
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
4.1委托方擅自不履行合同,未按履行部分廣告費的%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未履行部分廣告費的%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的償付違約金。
4.3其它違約金責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成-,按下列第()項規(guī)定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向地人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
第七條附則。
7.1本合同附件件,名稱:
7.2本合同有效期:自年月日生效至年月日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:
承攬方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:電話:
廣告業(yè)務員證號:
開戶銀行:
帳戶:
廣告承攬合同 篇3
委托方:
承擔方:
簽訂地點:
簽訂時間: ? ? 年 ?月 ?日
經過雙方協(xié)商,本合同基于《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等相關法律法規(guī),旨在共同遵守并簽署。
第一條 廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2 在承攬方接受委托方的廣告業(yè)務時,應認真審核有關證件的名稱和編號,確保符合《廣告法》的規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)委托方提供虛假證件,承攬方應立即拒絕合作,并告知委托方相關責任。如果委托方提供的廣告內容存在違法違規(guī)情況,承攬方有權拒絕合作。同時,委托方需對提供的證件和廣告內容承擔相應的法律責任。
3、發(fā)布地點或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條 費用及支付辦法
1、費用:
類別
單價
數量
金額
備注
設計、制作費
發(fā) 布 費
代 理 費
合計金額(大寫)
2、結算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間
第四條 違約責任
1、如果委托方在合同履行過程中中途決定廢止合同,需按照未履行部分的廣告費用的一定比例向承攬方支付違約金。若超過合同規(guī)定的付款期限,則每逾期一天需要向承攬方支付相應欠款的一定比例的違約金。
2、若承包方無法完成合同規(guī)定的工作,需要向委托方支付違約金,違約金金額為未改造部分廣告費的一定比例。如果不能按期履行合同,每延遲一天需要支付相應的違約金,違約金金額為逾期未完成部分廣告費的一定比例。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條 合同爭議解決方式:
如本合同履行過程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。如協(xié)商未果,則應采取以下方法處理:
1、提交 仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項:
第七條 附則
1、本合同附件 ?,名稱 。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本 ?份。
3、本合同有效期:自 ? 年 ?月 ?日生效至 ?年 ?月 ?日終止。
委托方: 承攬方:
單位名稱(蓋章): 單位名稱(蓋章):
廣告承攬合同 篇4
委托方:
承擔方:
經過雙方協(xié)商,為明確權利義務,共同遵守法律法規(guī),特簽訂本合同。本合同的效力適用《中華人民共和國民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等相關法律法規(guī)。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2、廣告內容及有關證件的名稱、編號:承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
3、發(fā)布地點或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條費用及支付辦法
1、費用:
類別
單價
數量
金額
備注
設計、制作費
發(fā)布費
代理費
合計金額(大寫)
2、結算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1、當委托方提出廢止合同時,應按照未履行部分廣告費的比例向承攬方支付違約金;若付款超過合同規(guī)定的期限,則對所欠款項的逾期天數,按照相應的比例支付違約金。
2、如果承攬方未能完成合同規(guī)定的工作,則應按照未改造部分廣告費的百分比向委托方支付違約金;如果無法按期履行合同,則每逾期一天,應支付逾期未完成部分廣告費的違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
雙方當事人應在合同履行過程中積極溝通、協(xié)商解決爭議,如無法協(xié)商一致,則按照以下方式處理:
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:
第七條附則
1、本合同附件,名稱。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本份。
3、本合同有效期:自________年____月____日生效至________年____月____日終止。
委托方:承攬方:
單位名稱(蓋章):單位名稱(蓋章):
地址:地址:
郵編:郵編:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
稅號:稅號:
廣告承攬合同 篇5
甲方:__________________________(以下簡稱甲方)
乙方:__________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據_____《廣告管理條例》及有關規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于__________年________月_______日至__________年________月_______日期間發(fā)布招生廣告。
二、廣告發(fā)布媒介為:____________________________________。
三、廣告規(guī)格
尺寸:_________像素(寬)__________________像素(高)
位置:______________________________________。
鏈接_____:____________________________________。
廣告內容:__________________________________。
四、廣告采用______格式圖形樣稿,按甲方要求由乙方代為設計制作。
五、廣告樣稿為合同附件,與本合同一并保存。
六、付款:甲方先將廣告發(fā)布費共__________元(人民幣__________元整)付給乙方,付款方式:匯款或現(xiàn)金。
乙方賬戶為:________________
開戶行:____________________
公司名稱:__________________
賬號:______________________
七、違約責任
1.因國家政策、法規(guī)發(fā)生變化,造成乙方不能繼續(xù)為甲方提供廣告服務時,甲方有權在_________日內要求乙方退還剩余廣告費、同時乙方停止廣告的發(fā)布;
2.廣告投放期間,甲方不得更改廣告鏈接所指向的網站內容,與廣告表現(xiàn)內容相違背,否則乙方有權停止向甲方提供的`廣告服務,剩余廣告費用不予退回。甲方更改后的網站內容中,如含有違反國家法律,法規(guī)、或含有惡意代碼可能對瀏覽者造成計算機軟硬件損壞時,乙方將配合有關部門對甲方進行調查直至對甲方提請法律訴訟;
3.由于網絡的特殊性,對于短時間的部分地區(qū)訪問乙方網站出現(xiàn)的網絡擁擠,中斷,訪問困難等現(xiàn)象,乙方不承擔責任。因突發(fā)事件(如_____供給,服務器宕機等)造成乙方服務器短時間中斷,乙方不承擔責任,乙方應在事后公布網絡中斷原因并做出合理解釋;
6.因不可抗力造成的損失,雙方不承擔責任。
八、未盡適宜,雙方另行協(xié)商。
九、乙方在收到甲方支付的廣告費用后,合同生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):________________
__________年________月_______日
__________年________月_______日
廣告承攬合同 篇6
委托方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間:_____年_____月_____日
依照《_____》、《廣告法》等有關法律規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條?廣告承攬要求
1、項目(媒介):___________。
3、發(fā)布地點或形式:________________。
4、顏色:___________________________。
5、規(guī)格或材料:_____________________。
6、刊播次數、起訖時間、日期:________________________。
7、其他要求:__________________________________________。
第二條?費用及支付辦法
1、費用:_______________________________________________。
類別:________________。
單價:________________。
數量:________________。
金額:________________。
備注:________________。
設計、制作費:________________。
發(fā)布費:________________。
代理費:________________。
合計金額(大寫):________________。
2、結算方式和期限:________________。
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條?驗收方式及時間:_______________________。
第四條?違約責任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的________償付違約金。
2、如果承攬方未能完成合同規(guī)定的工作,應按照未改造部分廣告費的一定比例向委托方支付違約金;如果無法按期履行合同,則每逾期一天,應根據逾期未完成部分廣告費的一定比例支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條?合同爭議解決方式:
本合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方當事人應當首先協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,可選擇以下第_____種方式解決:
1、提交___________委員會_____。
2、依法向______人民法院起訴。
第六條?附則
1、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2、本合同有效期:自_____年_____月_____日生效至_____年_____月______日終止。
委托方:
單位名稱(蓋章):
地?址:
法定代表人:
委托代理人:
電?話:
承攬方:
單位名稱(蓋章):
地?址:
法定代表人:
委托代理人:
電?話:
廣告承攬合同 篇7
委托方
簽訂地點:
承攬方
依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協(xié)商。
第一條 廣告承攬要求。
1.1 項目(媒介):
1.2 廣告內容及有關證件的名稱、編號:
承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。
1.3 發(fā)布地點:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數、起訖時間、日期:
1.7 其他要求:
第二條 廣告費及支付方法
2.1 廣告費
類 別
單 價
數 量
金額(元)
備 注
設 計、制 作 費
發(fā) 布 費
代 理 費
合計金額(大寫)
2.2 結算方式和期限:
2.3 承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間。
第四條 違約責任。
4.1 委托方擅自不履行合同,未按履行部分廣告費的 %,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天。
4.2如果承攬方無法完成合同規(guī)定的工作,則應向委托方支付違約金,金額為未履行部分廣告費的相應比例。若未能按期履行合同,則每逾期一天,需按照逾期未完成部分廣告費的比例支付相應的違約金。
4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執(zhí)行。
第五條 糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成-,按下列第( )項規(guī)定辦理。
1、 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、 向 地人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項。
第七條 附則。
7.1 本合同附件 件,名稱:
7.2 本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方
單位名稱(蓋章)
地 址:
郵 政 編 碼:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
開 戶 銀 行:
帳 戶:
承 攬 方
單位名稱(蓋章)
地 址:
郵 政 編 碼:
法定代表人:
委托代理人: 電話:
廣告業(yè)務員證號:
開 戶 銀 行:
帳 戶:
廣告承攬合同 篇8
委托方: (以下簡稱甲方)
承攬方: (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)規(guī)定,經雙方友好協(xié)商一致,在平等互利的基礎上簽訂以下合同條款,以便合同雙方共同遵守。
一、廣告承攬要求
1、項目類型:
2、發(fā)布地點:
3、版面及圖案:
4、規(guī)格:
5、發(fā)布時間:
6、材料要求:
7、其他要求:
二、廣告費及付款方式
1、廣告費:
2、付款方式及依據:
(1)、合同簽定后 個工作日內,甲方預付乙方廣告費用的 %,即人民幣 元整。
(2)、乙方按約發(fā)布廣告,經甲方驗收合格后 個工作日內,甲方支付乙方廣告
(3)、剩余廣告費用 %,即人民幣 元整,作為質量保證金,甲方在質保期滿
(4)、在本條上述每筆款項支付時乙方須提供廣告業(yè)務專用發(fā)票,否則,甲方有權
三、廣告驗收
乙方在廣告制作、安裝完成,并在約定地點發(fā)布后通知甲方最終驗收。
四、廣告質保期和維護
1、自甲方終驗收合格之日起廣告布破損、變色或安裝不牢固等),乙方負責無償修復或重作。
2、乙方負責廣告牌的安全、養(yǎng)護和維修。一般故障的,乙方應在24小時內修復,修復時間最長不得超過48小時。
五、安全施工
1、乙方在廣告安裝之前,首先應檢查甲方原有的廣告支架是否安全、牢固、是否存在安全隱患、是否滿足本合同廣告的安裝發(fā)布,如果存在前述任何一種情況,乙方有義務書面告知甲方進行更換支架或采取其他補救措施,否則,造成任何安全事故或最終導致廣告安裝不合格的,責任由乙方承擔。
2、乙方在制作、安裝、養(yǎng)護和維修廣告過程中,應當按規(guī)范安全、文明施工。乙方負責制作、安裝人員以及周邊人員的安全,在制作、安裝、養(yǎng)護和維修廣告過程中所造成的人員傷亡事故或損害第三人權益的,由乙方負責。
六、 違約責任
1、乙方拒絕或不能完成合同規(guī)定的工作,按合同總價款的向甲方償付違約金;
2、乙方不能按期履行合同的,每逾期一天,按日千分之三向甲方償付違約金。乙方逾期天以上的,甲方有權單方解除本合同,乙方應全額返還甲方已付的廣告費,并承擔違約責任。
3、乙方制作發(fā)布的廣告不符合合同約定要求的,須按甲方要求進行返工或重作直至符合合同約定要求,返工或重作應在合同期限內完成,因此造成履行延期的,按本條第2款償付違約金。
七、糾紛解決方式
若發(fā)生合同糾紛,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可依法向甲方所在地人民法院起訴。
八、其他事項
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,單方不得擅自更改。
2、本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 簽訂日期: